首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。 A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资
某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。 A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资
admin
2017-06-01
104
问题
某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。
A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源’不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:
事件一:C公司在空压机安装完成后,单机试运行前做了如下工作:试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成;提供了产品合格证明书,施工记录,空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后,C公司通知B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。
事件二:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7天移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5天)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天,造成50名安装工人窝工。窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。
【问题】
单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通知哪些人员到场?
选项
答案
试运行方案还应报建设单位或监理单位批准后实施;试运行前C公司还应通知A公司、设计单位、空压机的生产厂家到场。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/g2Eu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
工作报告制度是水利工程建设施工监理的一项制度,在监理工作结束后,监理机构应提交( )。
承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计;考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日10元计;保函费计算方式合理;管理费、利润损失不予补偿。试
建设工程施工招标的必备条件有哪些?在何种情况下,经批准可以采取邀请招标方式进行招标?
某机电安装公司就某发电厂设备安装与建设单位签订了安装施工合同,该安装公司充分利用土建主体结构完工的工程,对安装条件进行临设的选点并优化,以达到施工总平面图设计使临设的布置更经济合理。
气压传动由控制装置、执行装置、辅助装置和( )组成。
南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间,其生产线由建设单位从国外订购,A施工单位承包安装。A施工单位进场时,生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求,与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽
建筑智能化工程硬件及材料调试检测的内容应包括( )等项目。
持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作,其中( )人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。
电动机与被驱动的机械需要通过传动装置互相连接,常用的传动装置有( )。
关于电动机的干燥说法不正确的是()。
随机试题
某女,2l岁,持续3d尿频、尿痛。尿有异味,无发热、腹痛、背痛、阴道分泌物及皮疹。离心尿标本做显微镜检查每个高倍视野见10—15个白细胞和大量革兰阴性杆菌。此病原菌可能源于何处?
关于诉前权利保全应符合的条件表述错误的是()
氢氯噻嗪常用于治疗________和________。
主要分布于承受压力而运动较轻微的部位的骨骼属于
在建安七子中,被刘勰称为“七子之冠冕”的是()。
从所给四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:
产生法律责任的原因是()
构建社会主义和谐社会的总要求是
一台交换机总带宽为24Gbps,具有48个10/100Mbps电端口和若干个1000Mbps光端口,如果所有端口都工作在全双工作状态,那么该交换机光端口数最多为
Educationofexceptionalchildrenmeansprovisionofspecialeducationalservicestothosechildrenwhoareeitherhandicappedo
最新回复
(
0
)