首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿
背景资料: 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿
admin
2019-05-16
62
问题
背景资料:
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿费为5 000元/d。
经项目经理机构批准的施工进度计划(单位:d)如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一,工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属于建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:①由于建设单位要求对工作B的施工图纸进行修改,致使工作B停工3d (每停ld影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使工作C的施工暂停5d(每停1d影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,工作E停工6d(每停ld影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为122d。
事件一中建设单位的说法是否正确?为什么?
选项
答案
(1)事件一中建设单位的说法不正确。 (2)理由: ①建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费; ②建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gCnu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
水泥稳定土、石灰稳定土宜在春末和气温较高的季节施工,施工最低温度为( )。
当使用新的生产单位的聚乙烯PE管进行热熔施工时,需要进行的检验有()。
管道组成件的安装质量直接影响系统使用功能,运行安全,下列工序中不属于管道安装关键工序的是()。
某公司中标承建城市立交桥工程,该立交主桥为全钢结构,最大跨度79m,最宽44m,最高35m,用钢总量近。7000工。项目部依据工程设计要求和现场施工条件,将钢桥分块进行预制拼装,纵向共分成8块,横向共9段,采用工地焊缝连接。所编制的施工方案在报审过程中遭到
基坑的隔水帷幕设置和()有关。利用这些关系布置降水井可以提高降水的效率,减少降水对环境的影响在情况下宜采用双排井点,布置在基坑两侧。
以下选项中关于基坑基底稳定控制方法说法正确的是()。
洞口土体加固前,要根据()等因素,明确加固目的后,确定加固方案。
施工填方路基时,不适宜用作路基填料的土是(),因条件限制而必须采用时,应掺加石灰或水泥等结合料进行改善。
园林给水管网布置的考虑因素有()等。
随机试题
某县水利局为了提高本辖区的防洪防灾能力,拟对辖区内的河流进行治理。由于加宽河道和部分河流改道涉及到500余户农民的农田,其中部分农民对治理河流的方案不满,向县政府申请复议。县政府经过审查对于该复议申请裁定不予受理。王某等100余户农民对县政府不予受理的裁定
铜及铜合金熔化极氩弧焊时,同一焊件的重复预热的次数不应超过()次。
不宜用干化学法测定尿比密的尿液是
以下叙述不正确的是
股骨颈骨折患者后期出现股骨头坏死,最主要的原因是
客户下达的交易指令虽然不明确,但仍可依有关规则确定的事项为( )。
20×8年11月份甲公司与乙公司签订一项供销合同,由于甲公司未按合同发货,致使乙公司发生重大经济损失,甲公司20×8年12月31日在资产负债表中的“预计负债”项目反映了40000元的赔偿款。20×9年3月10日(财务会计报告批准报出日为4月28日)经法院
吉林省铁路以()为中心,以吉林、四平、白城、梅河口等为主要枢纽,以京哈线、长图线、长白线、平齐线、沈吉线、四梅线、梅集线等线路为干线,形成连接吉林省各市、州及广大城乡的铁路网。
A、 B、 C、 D、 A
Yeltsinwaspracticingthe______thatGorbachevhimselfhadencouraged;thehacksdenouncedhimforit.Asaresult,helosthis
最新回复
(
0
)