首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2
背景资料: 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2
admin
2016-12-26
33
问题
背景资料:
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2日提交了投标保证金。开标会手2011年6月3日由该省建委主持。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2011年8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2011年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2011年8月28日进场。但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有哪几项?费用索赔额是多少?
选项
答案
在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有: 窝工费:(6+8+24)×18=684(元); 人工增加费:(14+6)×30=600(元); 相关费用1.5万元;其他费用1000元。 费用索赔额=684+600+15000+1000=17284(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gP8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
装饰材料大理石、瓷砖对室内环境产生的主要污染物是( )。
施工现场平面图设计的依据有( )。
下列玻璃属于安全玻璃的是( )。
脚手架剪刀撑的设置要求有( )。
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某工程的施工合同。合同规定;采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000元。
灰土挤密桩适用于处理地下水位以上、天然含水率12%~25%、厚度5~15m的( )、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等。
下列有关施工现场的说法正确的是( )。
下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
有一简支梁,受集中力如图所示,则支座A的反力RA为_______kN。()
只能约束竖向和水平向运动的支座是()。
随机试题
原始医药文献一般不包括哪一个
所得税的计算是财务成果计算和处理的一个重要方面。()
铜在体内的主要生理作用包括()。
一般资料:求助者,女性,26岁,未婚,硕士学历,公司职员。案例介绍:求助者的父母多年前离婚,求助者与母亲一起生活。为照顾求助者,母亲没有再婚。求助者认为母亲为自己操心,今后应该孝顺母亲。求助者读研时结交了一位男同学,但母亲嫌男方家是外地农村的,软
徐某贩卖盗版光碟被县文化局查处,县文化局对其处以罚款1000元的处罚,徐某不服提起行政复议,下列说法错误的是()。
根据我国宪法的规定,下列选项中,既是我国公民基本权利又是我国公民基本义务的有()。
甲乙两人分别出资6万元合伙经营一饭店,两年后因经营管理不善,入不敷出,用全部合伙财产清偿债务后,还欠丙6万元。现甲已经无力偿还该债务,丙对乙提出偿还债务请求,但是乙只同意偿还3万元,为此丙向法院起诉。甲、乙对所欠丙的债务承担何种责任?()
近年来,见义勇为“求表扬”“索要感谢”频频上演。究其原因,伴随着社会流动的加速和价值观念的嬗变,素不相识的陌生人拒绝履行回报义务,乃至一句表扬和感谢的话都没有。当隐性的见义勇为回报机制得不到应有的尊重,难免会让好心人产生失落感和相对剥夺感,甚至会影响他们对
下列属于建设中国特色社会主义法治体系内容的有
A.PreparationfortakingacitizenshiptestB.CitizenshiptestsinEuropeancountriesC.ImportanceofpromotingintegrationD
最新回复
(
0
)