首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: A公司经过招投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业
背景资料: A公司经过招投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业
admin
2017-10-25
59
问题
背景资料:
A公司经过招投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件:
事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索赔。
事件二:B分包单位在施工过程因设备制造质量问题及设备晚交付,向业主提出费用和工期索赔。
事件三:C分包单位因A公司租赁的大型吊车运输途中发生故障延误3天,并造成人员窝工3天,向A公司进行工期和费用索赔。
事件四:整个施工过程中,A公司因改变吊装工艺增加费用2万元;业主提出的工程变更增加费用5万元,延误工期2天;业主要求施工单位赶工增加费用20万元;因暴雨造成停工3天,施工单位产生窝工费10万元,施工机具修理费5万元;给C公司租赁的吊装设备延误工期3天,增加费用5万元。
问题:
事件一中,施工单位向业主提出费用索赔是否合理,简述理由。
选项
答案
(1)从本合同规定的内容分析,事件一中,施工单位提出索赔不合理。 (2)理由:合同已明确规定工程单价不做调整,工程单价主要是由人工费、材料费、机械台班费组成,若增加材料费和台班费,则调整了工程单价,违背合同约定。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/goJw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某机电安装工程,由于分部工程项目繁多,施工承包单位在开工前,分析了施工内容,确定了施工程序,并编制了单位工程施工进度计划,提交监理工程师并获批准。[问题]1.单位工程施工程序确定的原则是什么?2.一般情况下,机电安装工程开工必须具备的条件有哪
指出该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥,并改正。施工成本控制的目标是什么?
项目安全技术职责涉及哪些责任人?请你将背景材料中的职责逐一划分到责任人。
施工进度计划的调整方法有( )。
常用的钢制储罐种类有()。
该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?安全技术交底制度的内容是什么?
A投标人在编制投标文件时的主要依据是否妥当?F投标人的投标组织机构人员是否合理?如不合理,说出合理的组成人员。
矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于()mm且不应该大于该钢材厚度允许负偏差的1/2。
机电安装工程、电力工程和冶炼工程的签章文件类别均分为7类管理文件,其中包括()等。
塑料及复合材料水管中,()具有优良的耐腐蚀性能和比较小的摩擦阻力。锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用()。
随机试题
各种花卉的主要繁殖方法?
()属于工程项目管理的一个重要指导思想。
排他性管辖是指有法律规定的法院管辖从而排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。下列内容中,()是排他性管辖。
下列叙述正确的是()。
虎皮鹦鹉属于ZW型性别决定,羽毛颜色由2对基因控制(基因G、g位于常染色体上,基因A、a位于Z染色体上),基因型与表现型的关系如下表:现有纯合绿色、黄色、蓝色三个品种,请利用杂交育种的方法培育出白色品种,育种原理是__________。育种思路:
下边四个图形中,只有一个是由左边的四个图形拼合(只能通过上、下、左、右平移)而成的,请把它找出来:
清末新政时期成立了学部,学部针对民权思想的流行和资产阶级革命派的活动,拟定了教育宗旨。这个教育宗旨是
Whyhavepolarbearsightingsbecomeincreasinglycommon?
Whathappenswhenonestudenthurtsanother’sindividualrights?Standardsandrulesmustbeestablishedthatmaintainorder,en
Inthe1920sAmericaenjoyedwhatwastobecomeknownas"anAgeofExcess".From1921-1929manufacturingoutputincreasedwith
最新回复
(
0
)