首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天。合同履行过程中,因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述事件均未发生在同一时
某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天。合同履行过程中,因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述事件均未发生在同一时
admin
2008-12-04
112
问题
某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天。合同履行过程中,因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述事件均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
选项
A、0.7
B、3.7
C、4.7
D、5.2
答案
A
解析
根据本题给出的条件,只有设计分包单位延期交图造成的停工属于保函范围;不可抗力事件造成的停工不属于保函范围,则:甲施工总包单位可索赔的保函手续费=7×200000/200=7000(元)=0.7(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gu6w777K
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
0
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
某项目组成了甲、乙、丙、丁共4个专业队进行等节奏流水施工,流水节拍为6周,最后一个专业队(丁队)从进场到完成各施工段的施工共需30周。根据分析,乙与甲、丙与乙之间各需2周技术间歇,而经过合理组织,丁对丙可插入3周进场,该项目总工期为()周。
若设计无具体规定,不属于砌块排列的原则的是()。
20层的高层建筑宜选用()。
公共建筑中,地面至楼梯平台梁下表面净空高度为()。
可用于开挖水平长隧洞的施工方法有()。
编制工程施工总进度计划的基本要求是:保证拟建工程在规定的期限内完成;迅速发挥投资效益;保证施工的连续性和均衡性;()。
在设计时,屈强比(δs/δb)小,则表示钢材在超过屈服点工作时()。
1.5砖墙的厚度,应以计算规则所规定的()进行计算。
已知某双代号网络计划中,该工作ES=4d、EF=6d、LS=7d,LF=9d,则该工作的总时差为()。
根据建设项目总目标的要求,确定施工开展程序,一般工程项目应按照()的原则进行安排。
随机试题
(2021年德州齐河)在特定时间内同时观测不同年龄的个体来探索其心理发展状况的研究设计是()
A.癌胚抗原阳性B.甲胎蛋白阳性C.酸性磷酸酶增高D.碱性磷酸酶和酸性磷酸酶均增高结肠癌
女性,40岁,因胆囊结石行胆囊切除术,术后第5天,出现右小腿肿胀、凹陷性水肿,腓肠肌压痛。诊断为右下肢深静脉血栓形成。深静脉血栓是
下列各项.不是牛蒡子处方用名的是
水蛭的功效是
瘿病的基本病机有()。
房地产经纪人在约单过程中,要通过合理的方法预防“跳单”行为,其中不包括()。
完全竞争型市场的特点是()
在行政诉讼中.人民法院对非赔偿性的上诉案件,根据不同情况,可以如何处理?()
《永乐大典戏文三种》包括()等南戏剧本。
最新回复
(
0
)