首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事
admin
2012-03-19
66
问题
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下事件:
事件1:业主未能按时提供全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于业主提供的主要材料不合格,造成返工,拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,闲置台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?
选项
答案
按工作时间实际变化情况,计算实际工期;就承包商可提出索赔事件,计算承包商应获得的工期补偿;计算实际工期与计划工期的差值,即延期时间;承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差,即为承包商的工期奖罚天数。 网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧,计划工期为68天,与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替,关键线路不变,实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时问延长天数加到原计划中,计划出的关键线路不变,工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天,工期奖罚天数为0天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gxFw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《合同法》,关于效力待定合同,以下说法错误的是()。
常见的风险识别技术方法有( )。
关于工程造价的合理确定,下列说法正确的有()。
当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后,如果当事人一方不执行,另一方当事人可以向( )人民法院申请强制执行。
债权人将合同的权利转让给第三人的( )。
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为()。
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为()。
若井筒采用现浇混凝土井壁结构,工作面浇注的混凝土可采用()。
混凝土预制桩的沉桩方法有()。
1.背景某工程建设项目位置属于业主老厂区东侧的狭窄场地,南北两侧均有厂内铁路线,只在场地的西侧有一条道路同外部接通,交通不便。该工程特点为:建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座。施工承包商同业主签订了该工程的建设施工合同,合同约
随机试题
下列选项不是国际货物多式联运保险的险别的是()
因钩端螺旋体可在肾小管中大量繁殖,故钩端螺旋体可随尿排出。()
A.水、钠潴留,可致水肿B.凝血障碍C.急性胰腺炎D.视力模糊及中毒性弱视E.急性中毒致肝坏死对乙酰氨基酚过量可引起的严重不良反应有
2013年10月18日,CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看跌期权的内涵价值和时间价值分别应该为(
下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法,错误的是()。
晋升培训是指对()进行的,旨在使其达到更高一级岗位要求的培训。
社会主义改革的性质是()。
甲:「嫌いな食べ物はありますか。」乙:「ありません。私は何________食べられます。」
Goingtocollegeisasignificantstepinourlives.Inaconsumer-drivensociety,thereisanincreasing【B1】______onthemoney
HowtoLivetobe200TwentyyearsagoIknewamancalledJiggins,whohadtheHealthHabit.Heusedtotakeacoldplu
最新回复
(
0
)