首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于
[背景资料] 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于
admin
2012-03-16
52
问题
[背景资料]
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件:
事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。
事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。停工期间造成人员窝工300工日。
事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗石石材饰面板,用量350m
2
。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m
2
,用量最大的一种人造饰面木板300m
2
。
针对事件一~三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
事件四中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
选项
答案
事件四中,施工总承包单位可以获得工期顺延。理由:合同中约定:一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d,事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h,因此可以获得工期顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/h6Nw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
[背景资料]某公路隧道为单洞双向行驶两车道隧道,全长4279m,最大埋深1049m。隧道净空宽度9.14m,净空高度6.98m,净空面积为56.45m2。该隧道其围岩主要为弱风化硬质页岩,属Ⅳ~V级围岩,稳定性较差。根据该隧道的地质条件和开挖断面
隧道工程水害的防治措施不包括()。
[背景资料]某公路工程业主在招标时给出了工程量清单,要求采用工程量清单报价的方法进行报价。工程量清单中路基挖土方共计100万m3。路基填土方60万m3。从经监理和业主批准的实际复测设计图纸中可以看出挖方段路基挖方为80万m3,填方段路基挖台阶为1
合同文件有:(1)技术规范;(2)中标通知书;(3)图纸;(4)公路工程专用合同条款;(5)项目专用合同条款;(6)已标价工程量清单。下列优先级顺序正确的是()。
下列关于普通钢筋焊接施工的说法,正确的有()。
根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同文件范本,关于计量支付管理的说法,错误的有()。
背景资料:某施工单位承接了一高速公路标段K10+300~K24+400的施工。合同中约定,工程价款采用调值公式动态结算。该工程材料费、人工费各占工程价款中的30%,不调值费用占40%。6月材料价格指数比基期上升30%。6月完成工程量金额为463万
有关对桥梁施工用履带式起重机的主要特性及使用注意事项的叙述中,不正确的是()。
新奥法施工特点包括()。
随机试题
TAT是一种
患者女,30岁,从事园林工作,不慎造成中毒来院就诊,护士应提醒患者在喷洒农药时特别要注意的防护措施是()
向某通过网络购买杭州卖家出售的化妆品,双方约定如发生纠纷由杭州互联网法院管辖。向某收货后,认为化妆品是假冒产品,遂向杭州互联网法院起诉。关于奉案的处理程序,下列哪一说法是错误的?()
账务处理系统中的数据备份只需将计算机内的凭证、科目表和账簿文件复制到硬盘上予以保存即可。()
在实施函证程序时,注册会计师应当将()视为舞弊风险的迹象。
下列各项中,可以以此设定证券质权的是()。
在下列实验中,研究者验证了四个幼苗在四天的周期中对光照的不同剥夺情况的反应,每个幼苗都是6英寸长,幼苗1到幼苗4分别以不同方式遮盖,所用的遮光材料是可以弯曲的。如图所示,幼苗1在基部遮盖,它的其余部分暴露在阳光下。幼苗2在顶部遮盖,它的其余部分暴
从哲学的角度看,不可否认原始儒家思想中存在很多人性的光辉,而从历史的角度看,儒家思想世俗化之后构建的传统文化,最明显的缺陷就在于没有提供一种包含起码的人道主义精神的底线伦理,当我们在批判传统文化和创造新文化的时候,应该在人道主义的框架内建立一种起码的道德底
设2sin(x+2y-3z)=z+2y-3z,则=_______
Sinceabout1800,nearthebeginningoftheindustrialrevolution,coal,petroleumandgashavebeenusedatarapidlyincreasin
最新回复
(
0
)