某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；．工期惩

admin2018-04-13 83

问题某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；．工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。
在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。
问题
承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?

选项

答案工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hClw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前两个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，该笔款()。

按照文明施工管理措施的要求，下列关于施工现场临设布置的表述中，正确的是()。

某项目管理机构采用了矩阵式组织结构。在其运行过程中发现，当职能部门与子项目部的指令出现矛盾时，对工作产生了不良影响。为了避免这种影响，宜采用的做法是()。

在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开()作业。

项目的生产手工作业和湿作业多，机械化水平低，劳动条件差，工作强度大，从而对施工现场的职业健康安全影响较大，环境污染因素多，据此开展施工职业健康安全和环境管理活动，反映的是职业健康安全与环境管理的()。

项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是()。

某施工项目的商品混凝土目标产量800m3，目标单价600元／m3，预计损耗率为5％，实际产量850m3，实际单价640元／m3，实际损耗率为3％，若采用因素分析法进行成本分析(因素的排列顺序是：产量、单价、损耗量)，则()。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是()。[2015年真题]

胎盘分泌的激素有

自发性气胸的治疗要点是

某区法院判决撤销某区公安局的处罚决定，返还当事人甲2000元罚款，要求在判决生效后15日内执行。后当事人均未上诉，区公安分局也未返还罚款。对区公安分局不履行法院判决，法院可以采取的执行措施有：()

关于联合体投标，下列说法正确的是()。

依照《合同法》的有关规定，居间人未促成合同成立，但发生了一定的费用，居间人可以要求()。

哥白尼的“太阳中心说”并非真正科学，但他的巨大进步意义在于()。

恢复国内保险业务后，最早成立的保险公司是()。

某市在第五次人口普查显示。该市老年人口老龄化(65岁以上)比率为14．7％。现随机调查了400名当地市民，则其老龄化率为10％和16％之间的概率为多少?

[*]