首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水电工程项目采用固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。 施工前施工单位向工程师提交了施工组织
某水电工程项目采用固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。 施工前施工单位向工程师提交了施工组织
admin
2012-03-19
19
问题
某水电工程项目采用固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图4-1)。
该工程在施工过程中出现了如下事件。
(1) 因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2) 基坑开按时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3) 因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。
(4) 结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
(5) 因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
[问题]
按照图4-1的施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?
选项
答案
采用标号法计算如图4-2。 [*] 关键线路:①→③→⑤→⑥,计算工期为390天,按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hDFw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
在合同履行过程中,监理人认为可能发生变更的,可向承包人发出变更意向书。下列内容中,变更意向书可不包括()。
下列不能作为评价项目偿债能力的指标是()。
施工企业既搞建筑安装,又搞建筑材料销售,其应纳税种为( )。
对方对合同的解除有争议的,可以( )。
在几种项目融资方式中,不需要政府参与或支持的是()。
()是项目成本管理的核心内容。
在下列计划表中,属于工程项目建设总进度计划的内容是( )。
项目的管理是指在( )下,为达到项目的目标对项目所实施的计划、组织、指挥、协调和控制的过程。
随机试题
某市环保局应当地居民的举报对排放烟尘超过国家规定指标的某化工厂作出了罚款4万元的行政处罚,并责令其限期改正。化工厂对环保局的行政处罚决定不服,于2008年3月向法院提起行政诉讼。诉讼期间,原告找到被告要求协商解决,被告同意,遂变更了原行政处罚决定,对原告只
证明ax=1(a>0,a≠1).
手工钨极氩弧焊电弧电压的大小,主要是由弧长决定的。
Haveyoueverheardofonlinelearning?Ifyouareunfamiliarwithit,pleasereadthefollowing【B1】______introduction.Onlinec
一头成年奶牛,乏情,直肠检查子宫大小与妊娠2个月相似,子宫壁薄,波动极其明显,两侧子宫角容积大小可变动。与本病无关的是()
临床中可将缺氧分为5种类型,下列哪项不正确()
将现金送存银行,会计人员应填制的记账凭证是()。
在中国传统观念中,雕塑一直未被看作是与绘画同等的艺术形式;在中国传统学术中,也只有“画学”而没有“雕塑学”。历史上的这种不重视,造成19世纪末20世纪初,大量具有极高史料研究价值的石雕作品流失海外。而今天,新兴收藏家们的目光也只停留在艺术品的财富表象上,因
商业广告是指商品经营者或者服务提供者承担费用,通过一定的媒介和形式直接或间接地介绍自己所推销的商品或者所提供的服务。下列属于商业广告的是()。
关于B-ISDN说法中不正确的是______。
最新回复
(
0
)