实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要

admin2022-03-24 26

问题实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其造成的损失过大，意欲索赔。
事件2：工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km，但开工后，发现该砂不符合质量要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在合同约定的时间内，向监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元的索赔要求。
事件3：路基土石方工程施工过程中，承包人在合同中标有软石的地方未遇到软石。因此，该施工段的工期提前1个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得更困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包人准备提出索赔要求。
问题：
针对事件2，承包人的索赔要求能获得批准吗?说明原因。

选项

答案事件2中，承包人的索赔要求不能获得批准。原因： (1)承包人应对自己就参考资料的解释负责并考虑相关的风险。 (2)承包人应对自己投标报价的正确性和完备性负责。 (3)对当地砂、石料的供应情况变化是承包人通过现场考察能够合理预见到的。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hHq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()，是指合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求，并列明合同的条款，以及限定其在一定期限作出承诺的意思表示。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

()是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。

设备采购合同的目的是转移()。

电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品，其发表权、著作权中的财产权的保护期为()年。

某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应()。

能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是()。

合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以()的方式变更。

简述思想道德和法律的关系。

下列何种情况与双胎妊娠无关

临床死亡期一般持续的时间为

下列新建商品房价格中，最低的是()。

(2013年)依据个人所得税相关规定。受赠人无偿受赠房屋所得应归属于()。

方针目标管理考核的内容包括()。

确立幼儿园健康教育目标的依据有哪些？

当前，中国特色社会主义法律体系已经形成，我国政治、经济、文化、社会生活的主要方面基本做到了有法可依。我国社会主义法律从本质上来看()

A、人口给环境带来压力B、环境和人口没有关系C、环境影响人口出生率D、互为因果的联系D录音中说“人口与环境有密切的互为因果的联系”，所以选D。