首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划(见图2),该计划满足合同工期100天的要求。 在上述施工进度计划中。由于工作E和工作G
某工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划(见图2),该计划满足合同工期100天的要求。 在上述施工进度计划中。由于工作E和工作G
admin
2008-10-18
116
问题
某工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划(见图2),该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中。由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用)必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。
在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作B停工10天(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下。
(1)调整方案:将工作J的持续时间压缩5天。
(2)费用补偿要求:
①工作J压缩5天,增加赶工费25 000元;
②塔吊闲置15天补偿,600(塔吊租赁费)×15元=9 000元;
③由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
【问题】
1.如果在原计划中先安排工作E。后安排工作G施工,塔吊应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
选项
答案
1.先确定原计划中的关键线路。 从终止节点开始逆箭线返回,无波形线的线路就是关键线路A→D→G→J→K。 由于G是关键工作,ESG=40天,而E工作有30天总时差,所以E工作在第25天末到第65天末完成,H、I工作再开始,即不影响总工期。为了保证G工作的最早开始,应将E工作在第40天前完成。故塔吊应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用较为合理。塔吊在工作E与工作G之间没有闲置。 2.不合理。利用B→E→H线路的总时差30天,先进行G工作,后进行E工作,这样安排不影响合同工期。其调整后的计划如图3所示。 [*] 3.解答如下。 (1)补偿赶工费不合理,因为工作合理安排后(见图3)不需要赶工,即不需要压缩工作的持续时间。 (2)塔吊闲置补偿9 000元不合理,因为塔吊若第31天进场,到第41天供工作G使用只有10天闲置,而不是闲置15天;如果第31天不进场,第41天上班时进场,则无闲置时间。 (3)其他机械闲置补偿合理,人员窝工损失补偿合理。 塔吊闲置补偿:600×10元=6 000元(按第31天上班时进场)。 监理工程师应批准补偿额:(6 000+45 000)元=51 000元。
解析
1.首先确定给定时标网络计划中的关键线路,根据E工作的时差,确定机械进场时间。
2.首先分析B工作停工对计划的影响,充分利用非关键线路上的时差,并在不影响其施工工艺和组织要求下,调整原计划。
3.根据工程变更的索赔要求和进度调整方案后对工期、机械闲置的改变情况,决定索赔事宜。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hMv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动称为()。
某工程单代号网络计划如下图所示,节点中下方数字为该工作的持续时间,则关键工作包括()。
对设计方案进行综合评价时,可以在定性评价定量化的基础上进行综合评价,常用的定量方法有()。
当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时,这些工作是指()的可被压缩的工作。
工程范围清楚明确,工程图纸完整、详细、清楚,报价的工程量准确,应采用()合同形式。
施工图预算的审查方法中,重点审查法是抓住施工图预算中的重点进行审核的方法。其审核的重点不包括()。
工程质量事故处理的基本方法包括()。
悬挑结构未进行抗倾覆验算,属于常见质量缺陷中的()。
在正常使用条件下,工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
随机试题
Athickgrowthofsunflowersstood10feettall,theirbrownheadsdroopedoverthefencewiththeweightoftheirseeds.
按照《专利法》的规定,以下各项中哪项的可专利性要求是相同的?()
患儿,2岁。既往确诊先心病室缺,近1周发热、咳嗽、近3d喘,听诊双肺可闻及中小水泡音,胸骨左缘3、4肋间闻及3/6级收缩期杂音,肝肋弓下4cm,下述哪项处置是错误的
下列哪项不符合DIC的诊断标准?
强心苷负性频率作用的意义不包括
2005年5月,某县的A药品生产企业在K疫苗(第二类疫苗)生产、销售过程中,采用偷工减料、弄虚作假等手段逃避监督管理,致使若干份的“效价不符合规定”的产品流向市场,有证据证明已造成接种人员健康的严重伤害后果。药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》
范某参加单位委托某拓展训练中心组织的拔河赛时,由于比赛用绳断裂导致范某骨折致残。范某起诉该中心,认为事故主要是该中心未尽到注意义务引起,要求赔偿10万余元。法院认定,拔河人数过多导致事故的发生,范某本人也有过错,判决该中心按40%的比例承担责任。赔偿4万元
普通合伙企业的合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中不超过50%的财产份额时,不需经其他合伙人同意。()
在教育活动中,教师负责组织、引导学生沿着正确的方向,采取科学的方法,获得良好的发展。这句话的意思是说()。
行政确认:指行政机关和法定授权的组织依照法定权限和程序对有关法律事实进行甄别,通过确定、证明等方式决定管理相对人某种法律地位的行政行为。下列不属于行政确认的是:
最新回复
(
0
)