首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要
admin
2021-08-26
46
问题
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。
机电安装公司将管道工程分包给了GAl资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了下列情况:
业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。
A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
问题
业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?
选项
答案
合同的专用条款优先于合同的通用条款。合同的专用条款中明确管道工程可以分包给有资质的单位,故机电安装公司的分包行为没有违反合同的约定。业主单位的合同部经理应撤销50万元的罚款通知单。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hYbu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
炉窑砌筑工程质量管理中,严格执行检验制度,检验制度分别是()。
灯具安装的技术要求有()。
穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流()不得单独穿人钢管内。
背景某大剧场由建筑公司承担其项目总承包管理,剧场有地上10层,地下3层。大剧场的机电安装工程由安装公司承包。大剧场的机电工程有给排水、建筑电气、通风空调和智能化控制系统。在地下二层和屋顶层作为大剧场的设备层。设备层中安装有变压器、发电机、配电柜、
背景某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目,机电工程范围有:建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单,按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理,安装公司中标并签订合同,合同造
下列关于焊剂的注意事项,说法错误的是()。
背景材料:某机械厂将一空压站安装工程通过招标发包给某安装公司承包,该公司成立了项目经理部,并指派了一名机械设备安装工程师负责编制施工方案。工程师为了合理安排工程进度,根据合同中提供的工程量清单绘制了网络图。施工中发现设计图纸上压缩空气排气管道安装尺寸有错误
酸性耐火材料是指以()为主要成分的耐火材料。
钢塑复合管一般使用()连接。
有色金属管道安装中,()管宜采用尼龙带搬运和吊装,当使用钢丝绳、卡扣时,钢丝绳、卡扣等不得与其直接接触,采用橡胶、石棉或木板等予以隔离。
随机试题
我国《商标法》第41条第2款规定,已注册的商标违反第13条规定的,自商标注册之日起____年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。()
律师协会的职责是什么?
学校进行教育和教学活动的基本单位是()
支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别,应采用下列哪种药物治疗
24岁,女性,停经45天,突感下腹坠痛及肛门坠胀感,少量阴道流血及头晕呕吐半天。体格检查:面色苍白,BP80/40mmHg,腹肌略紧张,下腹压痛。妇科检查:阴道少量血性物,宫颈举痛(+),后穹隆饱满,子宫稍大,附件区触诊不满意。本例最可能的诊断是
赵某设立一独资企业专营家电,某日,他就企业的事务管理找王律师咨询,下列说法不正确的是()。
测量的基准线是()。
自杀条款可防止( )风险的发生。
由于大脑皮质对消化系统的调控作用,在幼儿进餐时显得很重要的是()
根据以下资料,回答问题。注:2006年北京市总人口数为1197.6万人,2007年为1213.3万人,2008年为1229.9万人。下列选项中,哪个是2008年北京市60岁及以上老年人口年龄构成图?
最新回复
(
0
)