某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同(示范文本)分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙

admin2012-10-16 79

问题某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同(示范文本)分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。
事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称，该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1．请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。
2．在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确?为什么?
3．在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
4．在事件2中，总监工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
5．在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?

选项

答案1．建设单位开始设备采购之前该项目各主体的合同关系图如图1-4所示。 [*] 2．建设单位将设备交由厂商安装的做法是错误的。因为在本事件中，锅炉设备厂商实际充当的是分包商，建设单位对分包合同当事人的权利义务如何约定不参与意见，与分包商也不能有任何合同关系。 3．如果乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理工程师应依据主合同对该设备生产厂商的资质进行审查，行使确认权和否定权，对该设备生产厂商使用的材料设备、施工工艺、工程质量进行监督管理。 4．总监理工程师的做法是正确的。因为无论工程师是否参加验收，当其对某部分的质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽工程进行重新检验，承包人应配合检验，并在检验后重新修复。剥离检验的可能结果有两种，即质量合格和质量不合格。总监理工程师对可能结果做出相应的处理方法是：如重新检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人的损失，并相应顺延工期；如检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 5．丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出。原因是：不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，分包商只能向承包商提出索赔要求，不能向工程师提出。对该索赔事件应该这样处理：由丙施工单位向乙施工单位提出索赔要求，乙施工单位认为丙施工单位的索赔要求合理，要及时按照主合同规定的索赔程序，以乙施工单位的名义就该事件向工程师递交索赔报告，工程师应批准索赔报告，索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期中，得到支付的索赔款按照公平合理的原则由乙施工单位转交给丙施工单位。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hiI5777K

本试题收录于：投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类

投资建设项目实施

投资建设项目管理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

投资建设项目实施

投资建设项目管理师

根据《中华人民共和国循环经济促进法》，禁止在电器电子等产品中使用的有毒有害物质名录，由()制定。

某防沙治沙工程建设项目，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，建设单位申请建设项目竣工环境保护验收时，应当向有审批权的环境保护行政主管部门提交()。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，环境影响评价必须()，综合考虑规划或者建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。

根据《中华人民共和国海洋环境保护法》，以下建设项目的环境影响报告书需报海洋主管部门核准的是()。

下列关于防治海岸工程建设项目对海洋环境的污染损害的说法，符合《中华人民共和国海洋环境保护法》规定的是()。

《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》所称海洋工程是指以()海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。

土地资源是指在当前和可预见的未来对人类有用的土地，它的特点不包括()。

EPC模式的特点包括()。

人民法院审理行政赔偿诉讼（）适用调解。

A．灭菌B．消毒C．防腐D．灭菌剂E．消毒剂用理化因子杀灭或清除传播媒介上一切微生物，包括细菌芽胞，这_过程称为

下列哪种途径一般不能传播丙型肝炎()

根据担保法律制度的规定,担保合同被确认无效时,债务人、担保人、债权人有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事责任。下列有关承担民事责任的表述中,正确的是()。

以下关于劳动定员与定额的说法错误的是()。

下列各句中有语病的是()。

儿童的大脑发展最迅速的时期是出生后第5个月到第11个月之间，这说明人的身心发展具有

提高Catalyst6500发生间接链路失效的收敛速度，正确配置STP可选功能的命令是()。