根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》的规定，承包人有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形包括( )。

admin2022-02-14 57

问题根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》的规定，承包人有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形包括( )。

选项 A、根据合同变更的规定调整竣工时间
B、根据合同条件承包人有权获得工期顺延
C、由业主或在现场的业主的其他承包人造成的延误或阻碍
D、异常不利的气候条件造成的工程延误
E、由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物短缺造成的延误

答案A,B,C

解析根据银皮书规定，承包人有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形只有下列3种：
(1)根据合同变更的规定调整竣工时间；
(2)根据合同条件承包人有权获得工期顺延；
(3)由业主或在现场的业主或其他承包人造成的延误或阻碍。
比较而言，FIDIC《施工合同条件》中承包人可进行工期索赔的情形还有：异常不利的气候条件；由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺。在银皮书中这两种情形的后果均由承包人承担，承包人的风险明显加大。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hsp5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》的规定，承包人有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形包括( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(　　)。

发包人派驻的代表应由(　　)明确。

债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于(　　)。

依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（）。

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。

《中华人民共和国合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()。

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。

FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

图1－5所示支路的阻抗Z=【】

阅读杜甫《野望》，然后回答问题。西山白雪三城戍[注]，南浦清江万里桥。海内风尘诸弟隔，天涯涕泪一身遥。

刘军是某人民法院的法官，下列有关他的说法错误的是()。

模板安装应按设计与施工说明书循序拼装。下列关于模板施工的技术要求中，说法错误的是()。

根据现行宪法，有权发布特赦令的国家机关是()。

非公有制经济包括()。

东风刮来的云朵里，细腻如酥的雨丝儿飘落下来，当云朵被得支离破碎时，丝丝状状中阳光，空气中透出些寒气。又过了几天，深夜里，一股带着暖意和芬芳的神秘气息__，有什么东西似乎开始改变了。依次填入画

Inthe1920sAmericaenjoyedwhatwastobecomeknownas"anAgeofExcess".From1921-1929manufacturingoutputincreasedwith

根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》的规定，承包人有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形包括( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。

发包人派驻的代表应由( )明确。

债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于( )。

依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（）。

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。

《中华人民共和国合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()。

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。

FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

图1－5所示支路的阻抗Z=【】

阅读杜甫《野望》，然后回答问题。西山白雪三城戍[注]，南浦清江万里桥。海内风尘诸弟隔，天涯涕泪一身遥。

刘军是某人民法院的法官，下列有关他的说法错误的是()。

模板安装应按设计与施工说明书循序拼装。下列关于模板施工的技术要求中，说法错误的是()。

根据现行宪法，有权发布特赦令的国家机关是()。

非公有制经济包括()。

Inthe1920sAmericaenjoyedwhatwastobecomeknownas"anAgeofExcess".From1921-1929manufacturingoutputincreasedwith

《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(　　)。

发包人派驻的代表应由(　　)明确。

债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于(　　)。