首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程,工程实施过程中发生以下事件。 事件1:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性,要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
某实施监理的工程,工程实施过程中发生以下事件。 事件1:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性,要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
admin
2019-05-07
56
问题
某实施监理的工程,工程实施过程中发生以下事件。
事件1:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性,要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
事件2:甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位,乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构,专业监理工程师接收并审核批准了该方案。
事件3:主体工程施工过程中,因不可抗力造成损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料,要求补偿的经济损失如下: (1)在建工程损失26万元。(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元。 (3)施工机具损坏损失12万元。 (4)施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元。(5)工程清理、修复费用3.5万元。
事件4:甲施工单位组织工程竣工预验收后,向项目监理机构提交了工程竣工报验单,项目监理机构组织工程竣工验收后,向建设单位提交了工程质量评估报告。
逐项分析事件3中的经济损失是否应补偿给甲施工单位,分别说明理由。项目监理机构批准的补偿金额为多少万元?
选项
答案
(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位。理由:不可抗力造成工程本身的损失,由建设单位承担。 (2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由:不可抗力造成承、发包双方的人员伤亡损失,分别各自承担。 (3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由:不可抗力造成机械设备损坏损失,由承包人承担。 (4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5.6万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由:不可抗力造成承包人机械设备的停工损失由承包人承担。 (5)工程清理、修复费用3.5万元的经济损失应补偿给施工单位。理由:不可抗力造成工程清理、修复费用由建设单位承担。 项目监理机构应批准的补偿金额:26+3.5=29.5(万元)。
解析
本题主要考查不可抗力引起的经济损失问题。因不可抗力导致的费用由双方按以下的方法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责.并承担相应费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
本案例中项目监理机构应批准的补偿金额一在建工程损失26万元+工程清理、修复费用3.5万元=29.5万元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i9q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列导致无效合同的情形是()。
以下情况诉讼时效期间为四年的有()。
招标的主体可以是()。
当事人可以解除合同的情形有()。
当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。
有下列情形之一的合同无效:()。
设备监理工程师在索赔中可能处于()的地位。
()不能成为工程师反驳承包商索赔的理由。
设备工程索赔是指()。
设备合同履约过程中,业主方的风险管理措施有()。
随机试题
试述合同法律适用的一般理论与合同准据法的历史发展。
精益生产方式结构体系的三大支撑为()①零库存②多品种③零缺陷④高效率⑤低成本
男性,55岁。有慢性支气管炎病史10多年,1周来高热,咳嗽、咳痰加重,痰液黏稠呈砖红色胶冻状。为明确诊断,下列何种检查最有价值
行政法的渊源多种多样,下列不是行政法渊源的是()。
某工厂购买一台国产机器,原价为1000万元,购置费为1250万元,则该设备运杂费率为()。
下列()是九江市内现存最大的古建筑群。
承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的,旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。
在数据库物理设计阶段,建立索引的目的是为了提高数据的——。
Usingtheinformationinthetext,completeeachsentence14-18,withawordorphrasefromthelistbelow.Foreachsentenc
IsraelandHamashadreachedadealonextendingthe________ceasefirebyanextra24hoursuntilTuesdayatmidnight.
最新回复
(
0
)