首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失
admin
2010-03-16
104
问题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划图如图7-1所示。
施工过程中发生以下事件:
事件1:在工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为;该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,这两项费用已包含在施工合同价中。
事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3:(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天 (每停1天影响30工日,10台班)。(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停1天影响40工日,10台班)。(3)小于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停1天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程帅建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
分析施工单位应获得于期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费,金额是多少?
选项
答案
由于非施工单位原因使B工作和E工作停工,造成总工期延长4天,工期提前(120 +4-122)天=2天,施工单位应获得:工期提前奖励,应得金额为:2×3000元=6000元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iZv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同权利和义务终止也称()。
关于合同履行中债权转让和债务转移下列说法错误的是()。
合同履行方式不明确的应按()履行。
合同法律关系的客体不包括()。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求;维护当事人双方的合法权益。
设备工程合同管理的根本任务是()。
履行方式不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
甲因无足够的现金交住院费,将手表交给医院,约定明天带现金来,将手表取回。医院依据()取得手表的占有。
建设单位将必须招标的项目肢解规避招标的,可以处以项目合同金额()的罚款。
因不可抗力不能履行合同,当事人的义务为()。
随机试题
A.90%B.92%C.95%D.97%E.98%一般混合膳食中蛋白质的吸收率为
在现况调查中,偏倚的防止方法主要是
关于正常产道,下列哪项是正确的
甲公司为其牛奶产品注册了“润语”商标后,通过签订排他许可合同许可乙公司使用。丙公司在其酸奶产品上使用“润语”商标,甲公司遂起诉丙公司停止侵害并赔偿损失,法院判决支持了甲公司的请求。在该判决执行完毕后,“润语”注册商标因侵犯丁公司的著作权被依法撤销。下列哪些
下列项目的生态现状评价要在生态制图的基础上进行的是()。
公共交通的行车间隔时间正常为()分钟。
如下图中图(a)所示,坞墙与底板混凝土分两次浇筑,间歇期14d,测点1、测点2的温升曲线如图(b)所示。问题:坞墙混凝土②浇筑8d以后,该坞墙混凝土②()。A.膨胀B.受压C.受拉D.升温
A公司实际占地面积共计10000平方米,其中2000平方米为厂区以外的绿化区,企业内学校和医院共占地1500平方米,另外该企业出租面积200平方米的土地使用权,还免费借给军队600平方米作训练场地。该企业所处地段适用城镇土地使用税年税额为2元/平方米。该企
ShemissedtheexamlastTuesday.Shedidn’t______theexamlastTuesday.
Therearearound6,000languagesintheworldtoday.AtleasttherewereuntilJanuaryof2001.ThenCarlosWestezdied.Westez
最新回复
(
0
)