首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、 工程价款和违约责任等都做了具体约定。 施工合同在履行过程中发生下列事件:
背景 某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、 工程价款和违约责任等都做了具体约定。 施工合同在履行过程中发生下列事件:
admin
2017-05-08
17
问题
背景
某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、
工程价款和违约责任等都做了具体约定。
施工合同在履行过程中发生下列事件:
事件一:A公司将其中的一台锅炉安装分包给具有相应资质的B公司施工,并向B公司提供吊装设备;
事件二:A公司进场后向业主提交了55kW临时用电计划,随即开始临时用电施工;
事件三:在基础工程施工时,碰到地下有较大的古墓和文物,使整个工期停工20天,A、B公司各损失费用5万元;由于A公司的吊车未及时运抵施工现场,使B公司进度计划中关键路线上的部分工程停工10天,并损失费用3万元;设备安装过程中,因大暴雨成灾,造成A公司吊装机具修理费5万元,A、B公司停工3天,窝工费各2万元。三次停工A公司都及时向业主提出工期和费用索赔申请,并及时提供了有关资料和记录。
问题:
事件一中,A公司做法是否妥当?为什么?
选项
答案
合同法明确规定,主体工程不得分包。故A公司的做法不妥,因锅炉安装属主体工程。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ivou777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《堤防工程施工规范》,干砌石砌筑应符合()等要求。
水电建设工程质量监督的主要内容(职责)有( )。
某水电枢纽工程位于峡谷地区,基岩完整、坚硬,岸坡陡峻,该工程上游围堰截流时,可采用()。
背景资料:某穿堤建筑物施工招标,甲、乙、丙、丁共4个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件:事件一:经资格预审委员会审核,本工程监理单位下属的具有独立法人资格的丁投标人没能通过资格审查。甲、乙、丙3个投标人购买了招标文件
背景资料:某水利工程施工项目经过招标,建设单位选定A公司为中标单位。双方在施工合同中约定,A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C、D三家专业公司,业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件:
背景资料:某大型防洪工程由政府投资兴建。项目法人委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司依据有关规定确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法
背景资料:某水利枢纽加固改造工程包括以下工程项目:(1)浅孔节制闸加固。主要内容包括:底板及闸墩加固、公路桥及以上部分拆除重建等。浅孔闸设计洪水位为29.5m。(2)新建深孔节制闸。主要内容包括:闸室、公路桥、新挖上、下游河道
根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL288--2014,施工监理在工程资金控制方面的工作包括()。
单位工程质量评定优良的标准是:分部工程质量全部合格,其中有50%以上优良,(),原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格,施工质量检验资料齐全。
随机试题
近年来,校园欺凌案件频发。2017年,北京某区法院对一起因校园欺凌,造成被害学生轻伤并伴有严重心理阴影的案件做出了判决,对五名涉案未成年人分别判处1~3年不等有期徒刑。通过该判决可以推断出()。
急性弥漫性增生性肾小球肾炎的镜下主要变化是()
北疆线是我国通往()的铁路干线。
“性态纺织品”指的是从纤维种植、养殖、生产到产品加工的全过程对环境无污染、产品自身不受“污染”。( )
凡被降低或取消星级的饭店,自降低或取消之日起()内,不予恢复星级。
清代医学方面的成就不小,乾隆时官修了_________九十卷,征集了不少新的秘籍及经验良方。清代名医__________著有《医林改错》一书,并绘制成《亲见改正脏腑图》二十五种。
在某次税务检查后,四个工商管理人员有如下结论:甲:所有个体户都没纳税。乙:服装个体户陈老板没纳税。丙:个体户不是都没纳税。丁:有的个体户没纳税。如果四人中只有一人断定属实,则以下哪项是真的?
以下关于单选按钮和复选框的叙述中,正确的是
______referstothephenomenonthatwordshavingdifferentmeaningshavethesameform.
WhyIBecameaTeacher:toPassonMyLoveofLiteratureA)Likelotsofpeople,IneverthoughtI’dbeateacherwhenIwasats
最新回复
(
0
)