1．背景某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责

admin2015-11-15 31

问题 1．背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
2．问题
事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?

选项

答案可以。理由：因为《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/j3Lu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

采用新奥法进行隧道施工的特点是()。

下列关于沥青表面处治说法，正确的有()。

软土地基处理中的表层处理法包括()。

无机结合料稳定基层施工准备工作中，下承层应检查的内容有()。

依据施工安全隐患和事故征兆的特点的管理，安全隐患按可能引发的事故种类可分为()等安全隐患。

饰面板(砖)工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，环境温度及其所用材料温度的控制应符合(　　)要求。

“王西厢”是指【】

十进制153转换成二进制数应为()。

属于监理单位用表的是(　　)。

机构投资人认购大额存单起点金额不低于()万元。

固定资产重置的原因主要是设备自然老化和技术更新。()

对有证据证明有犯罪事实，可能判处(　　)刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应立即依法逮捕。

关于公文写作一份完整的计划应包括的内容有()。

下列现象中，违反民法平等原则的是()。

Speedingoffinastolencar,thethiefthinkshehasgotagreatcatch.Butheisinforanunwelcomesurprise.Thecarisfitt

建筑工程管理与实务

一级建造师

采用新奥法进行隧道施工的特点是()。

下列关于沥青表面处治说法，正确的有()。

软土地基处理中的表层处理法包括()。

无机结合料稳定基层施工准备工作中，下承层应检查的内容有()。

依据施工安全隐患和事故征兆的特点的管理，安全隐患按可能引发的事故种类可分为()等安全隐患。

饰面板(砖)工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，环境温度及其所用材料温度的控制应符合( )要求。

“王西厢”是指【】

十进制153转换成二进制数应为()。

属于监理单位用表的是( )。

机构投资人认购大额存单起点金额不低于()万元。

固定资产重置的原因主要是设备自然老化和技术更新。()

对有证据证明有犯罪事实，可能判处( )刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应立即依法逮捕。

关于公文写作一份完整的计划应包括的内容有()。

下列现象中，违反民法平等原则的是()。

Speedingoffinastolencar,thethiefthinkshehasgotagreatcatch.Butheisinforanunwelcomesurprise.Thecarisfitt

饰面板(砖)工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，环境温度及其所用材料温度的控制应符合(　　)要求。

属于监理单位用表的是(　　)。

对有证据证明有犯罪事实，可能判处(　　)刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应立即依法逮捕。