首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求
admin
2018-08-06
62
问题
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。
机电安装公司将管道工程分包给了GAl资质的A单位,将防腐工作分包给了具有相应资质的B单位。
项目实施期间发生了下列情况:
业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。
A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。
A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓。被监理工程师制止。
问题:
业主合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?
选项
答案
合同的专用条款优先于合同的通用条款。合同的专用条款中明确管道工程可以分包给有资质的单位,故机电安装公司的分包行为没有违反合同的约定。业主的合同部经理应撤销50万元的罚款通知单。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jWEu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
对于一些招标文件,如果发现工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻时,则要在充分估计投标风险的基础上,按()处理。
电弧稳定、飞溅小、焊道成形美观,脱渣容易,具有良好的工艺性能,适合全位置焊,具有这样特点的焊丝是()。
管道系统进行液压试验时,若气温低于5℃,则应采取防冻措施,否则,应改用()。
电力电缆的选用,通常考虑()几方面。
《工业炉砌筑工程施工及验收规范》规定,工业炉砌筑冬期施工时,高铝水泥耐火浇注料的温度不应超过()。
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定,焊工应按规定的()及焊接技术措施进行施焊。
某汽车生产线设备安装工程,施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计,编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后,施工总承包方对设备基础进行了检验,其主要检验内容包括:基础质量合格证明
《中华人民共和国计量法》规定,进口的计量器具,必须经()计量行政部门检定合格后销售使用。
随机试题
自然旅游资源
接收端收到的光信号经光电二极管检波变为电脉冲后,经放大、均衡、判决等适当处理,恢复为送入发送端时的()信号。
A、口服给药B、肌内及皮下注射C、静脉注射D、静脉滴注E、舌下给药血药浓度与总剂量无关,而与滴注速率关系较大的给药途径是()。
关于构筑物混凝土的施工,以下说法错误的是()。
石膏制品的物理性能有()。
存货计价方法的不同,不影响存货周转率的计算和使用。()
在重大节日、喜庆仪式、隆重典礼、重大活动或对方取得成功或胜利时,用来表示祝贺的礼仪性文书是()。
有以下函数:intfun(char*s,char*t){while((*s)&&(*t)&&(*t++==*s++));return(*s一*t);}函数的功能是()。
Whatdoesthewomanwanttodo?
Manyreportershurriedtotheairport,_______thatthesuperstarhadalreadyleft.
最新回复
(
0
)