首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某监理公司承担某公路桥梁项目的施工监理任务,监理机构按一级监理机构设置。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件: 事件1:专业监理工程师在熟悉图纸时发
某监理公司承担某公路桥梁项目的施工监理任务,监理机构按一级监理机构设置。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件: 事件1:专业监理工程师在熟悉图纸时发
admin
2022-03-24
23
问题
某监理公司承担某公路桥梁项目的施工监理任务,监理机构按一级监理机构设置。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件:
事件1:专业监理工程师在熟悉图纸时发现,基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出变更建议方案。设计单位研究后,口头同意了总监理工程师的变更方案,总监理工程师随即将变更的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。
事件2:施工过程中,专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患。为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称:乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的,所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件3:专业监理工程师在巡视时发现,甲施工单位在施工中使用未经检验的建筑材料,若继续施工,该部位将被隐蔽。因此,立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位的工作有影响,乙施工单位也被迫停工)。同时,指示甲施工单位对该材料进行检验,并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认,并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后,证实该材料合格,可以使用,总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件4:乙施工单位就上述停工致使自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求,而甲施工单位称,此次停工是执行监理工程师的指令,乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件5:对上述施工单位的索赔,建设单位称,本次停工是监理工程师失职造成,且事先未征得建设单位同意。因此,建设单位不承担任何责任,该停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
问题:
在事件2中,甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师发出的整改通知是否妥当?为什么?
选项
答案
甲施工单位的回函答复不妥。因为甲施工单位经批准进行的分包并不解除他应承担的合同责任和业务,因分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失,总承包单位承担连带责任。 总监理工程师签发的整改通知,不妥。因为整改通知应签发给甲施工单位,因乙施工单位与建设单位没有合同关系。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jXq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
业主为了确保设备工程合同有效并顺利的实施,正式签署设备工程合同前,要求中标的承包商提供履约担保,一般是银行保函,即由某家银行作为承包商的担保,按双方商定的合同总价百分比,一般在()确定保证金,承包商不可中途撤回银行保函。
《招标投标法》要求必须招标的项目是()。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目,其中总投资在()万元以上必须招标。
下列不属于对招标文件核查范围的是()。
对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用()合同。
进度报告应包括内容有()。
最常用的担保方式是()。
()是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得民事权利和承担民事义务的资格。
设备监理工程师可以指派助理协助进行( )工作。
在( )中,所谓成本即监理咨询单位为了开展工作而需花费的人员与物资费用,而且有一个规定完成该项设备工程的时间进度。而酬金是当事人双方根据技术知识和为了进行管理而以投入力量的水平为基础,协商确定的金额。
随机试题
下列除哪项外,均有脉率快的特点()
约某与王某缔结了一个在甲国和中国履行的合同。履约过程中发生争议,约某向甲国法院起诉王某并获得胜诉判决。王某败诉后就同一案件向我国法院提起诉讼。约某以该案件已经甲国法院判决生效为由对中国法院提出管辖权异议。依据我国法律、司法解释以及我国缔结的相关条约,下列哪
火炬是通过燃烧把可燃、有毒的或带腐蚀性的可燃放散气体变成无毒无害的物质排空,并满足相关环保要求。下列关于火炬的设置,不正确的是()。
著名的有效市场假说理论是由( )提出的。
国债的利息收入需缴纳所得税。()
在青少年社会工作中,()属于宏观层面。
下列有关审计工作底稿归档期限的表述中,正确的是()。
基于以下题干:在一个标有R、S、W、X、Y、Z6个国家的地图上,相邻的国家不能是相同的颜色。相邻国家如下描述:(1)R、S、X、Y与W相邻;(2)X与Y相邻;(3)R和S与Z相邻。
WhichisNOTasuggestiongivenonbusinesstravelsabroadinthepassage?
Itoftenhappensthatanumberofapplicantswithalmostidenticalqualificationsandexperienceallapplyforthesamepos
最新回复
(
0
)