首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标,独立开发,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。 招标阶段,在招标文件中明确了部分条款:
背景资料: 某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标,独立开发,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。 招标阶段,在招标文件中明确了部分条款:
admin
2023-01-10
58
问题
背景资料:
某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标,独立开发,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。
招标阶段,在招标文件中明确了部分条款:
①报价采用工程量清单模式。
②结合招标公司提供的工程量清单,各家单位应对现场进行详细的实地踏勘,所报价格为综合单价,视为已经考虑了各种综合因素。
③本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标,建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工的因素,保证不因此情况追加工程款。
④主要装饰部位的石材由建设单位供货,其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位进场后,发现大堂标高为8.7m,报告厅标高为5.6m,比预计难度有所提高,于是提出工程变更洽商申请,要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二:由于特殊原因,奥运会测试赛提前进行,建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三:施工进行到20d时,由于设计变更,造成工程停工9d;施工进行到44d时,该地遭受罕见暴风雨袭击,施工无法进行,延误工期2d;施工进行到92d时,因业主方石材不能到场,使非关键线路上某工作延误10d(该工作总时差为4d);施工进行到154d时,由于其他材料进场不及时,延误工期2d;针对上述所有事项,施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知,并附相关证明材料和计算依据。
问题:
事件一中,建设单位是否应支付高支模脚手架费用?说明理由。
选项
答案
事件一中,建设单位不应支付高支模脚手架费用。 理由:当采用工程量清单模式投标报价时,施工单位在投标时没有明确要求此部分费用,则根据清单报价的原则,视为此项费用已包含在其他项目的综合单价中,在工程施工内容和范围不变的情况下,不予调整。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jsDD777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
居住在A国的我国公民甲创作一部英文小说,乙经许可将该小说翻译成中文小说,丙经许可将该翻译的中文小说改编成电影文学剧本,并向丁杂志社投稿。下列哪些说法是错误的?
甲和乙设立冰封火锅店(普通合伙企业),出资比例分别是80%和20%,合伙协议约定甲是合伙企业事务执行人。后甲聘请国外留学回来的丙担任火锅店的经营管理人员,全权负责火锅店的运营事务。乙后来得知此消息,但未对此事表态。丙大胆更换了火锅店的大厨和服务员,火锅店生
关于抵押权对新增建筑物的效力,以下说法正确的是:()
因技术进出口合同争议申请仲裁的时效期间为()。
根据公平正义理念的内涵,关于《物权法》第42条(现为《民法典》第243条)就“征收集体土地和单位、个人房屋及其他不动产”所作的规定,下列哪些说法可以成立?
张某、方某共同出资,分别设立甲公司和丙公司。2013年3月1日,甲公司与乙公司签订了开发某房地产项目的《合作协议一》,约定如下:“甲公司将丙公司10%的股权转让给乙公司,乙公司在协议签订之日起三日内向甲公司支付首付款4000万元,尾款1000万元在次年3月
九九商贸公司为其员工小张投保了人身意外伤害保险,而小张随后在上班途中发生了交通事故,不幸身亡。在办理相关手续的时候才发现,原来小张入职时因离16周岁还有一个月而借用其姐姐大张的身份证(姐妹俩长得很像)应聘该单位。因单位没有为小张投保工伤保险,于是单位和小张
甲省某乡镇采石场始于2004年,当地村民赵某开采石料建房自用,以后村民建房需石料谁采谁用,逐步形成采石场。2007年村民顺采石场坡脚修建了l条村路通往邻镇,2010年当地成立了1家水泥生产企业,生产需要原料石灰石,同时当地一些新的建设项目也需要建筑用石。因
某预制钢筋混凝土桩如图1所示,已知共有24根,土壤类别为三类土,则该预制钢筋混凝土打桩工程量为()m。
某工业引进项目,基础数据如下:(1)项目的建设前期年限为1年,建设期为2年,该项目的实施计划为:第一年完成项目全部投资的40%,第二年完成60%,第三年项目投产并且达到100%设计生产能力,预计年产量为3000万吨。(2)全套设备拟从国外进口,重量18
随机试题
醛固酮的生理作用有
增大脉冲波多普勒检查测深度的错误方法是
血液培养送检应用的抗凝剂为()
某市某区公安分局将一起盗窃案件立案侦查后,以刘某有重大嫌疑为由拘留,后提请区人民检察院批准逮捕,区人民检察院予以批准。区人民检察院批捕后向区人民法院提起公诉。区人民法院审理此案后,判处刘某有期徒刑5年。刘某不服,依法提起上诉,市中级法院维持原判。刘某在服刑
Representativesfromthetwofirmsarecurrently_____themiddleofnegotiationsconcerningapossiblejointventure.
(2010年真题)在书刊装订中,主要环节为“折页→配书帖→订书→包本→烫背→切书→检查包装”的工艺流程,是()工艺流程。
邓小平同志指出:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场场。”这一论断表明()。
灾难:损害:挽救
一只羊的卵细胞核被另一只羊的体细胞核置换后,这个卵细胞经过多次分裂,再植入第三只羊的子宫内发育,结果产下一只羊羔。这种克隆技术具有多种用途,但是不能______。
设A是3阶矩阵,α1,α2,α3都是3维非零列向量,满足Aαi=iαi,(i=1,2,3).记α=α1+α2+α3.①证明α,Aα,A2α线性无关.②设P=(α,Aα,A2α),求P-1AP.
最新回复
(
0
)