首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标条件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3,单价为40元/m3。 (1)合同中的有关情况为:
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标条件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3,单价为40元/m3。 (1)合同中的有关情况为:
admin
2017-08-10
27
问题
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标条件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m
3
,单价为10元/m
3
;砌石10万m
3
,单价为40元/m
3
。
(1)合同中的有关情况为:
①合同开工日期为9月20日。
②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。
③发包人指定的采石场距工程现场10km,开采条件可满足正常施工强度500m
3
/天的需要。
④工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再进行砌石施工。
⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日,承包人不得安排施工。
(2)在合同执行过程中:
①在土方施工中,由于以下原因引起停工:
事件1:合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日,由于发包人原因,实际移交时间延误到10月8日晚。
事件2:10月6日至15日因不可抗力事件,工程全部暂停施工。
事件3:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故障,主体施工发生施工暂停。
承包人设备停产一天的损失为1万元,人工费需8000元。
②土方填筑实际完成300万m
3
,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量,单价增加了3元/m
3
;土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。
③工程施工中,承包人在发包人指定的采石场地开采了5万m
3
后,该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。
承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km,石料运输运距每增加1km,运费增加1元/m
3
。采石场变更后,由于运距增加,运输能力有限,每天只能运输400m
3
,监理人同意延长工期。采石场变更后,造成施工设备利用率不足并延长工作天数,合同双方协商从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损失。
④工程延期中,承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
问题:
试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。
选项
答案
由于变更引起的费用增加包括: (1)土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加。 (2)由于石料运输距离增加的费用增加。 (3)由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿。 (4)承包人另寻采石场发生的合理费用。 (5)发包人应负责的停工期间设备停产损失。 首先分析计算应由发包人负责的停工时间,然后乘以停工期间的设备、人工损失费。在10月4日至10月15日的12天停工期间,10月4日至10月8日由于发包人移交场地原因造成,属于应补偿费用的停工(5天);10月9日至10月15日,由于异常自然条件引起停工,属于不予费用补偿的停工;10月6日至10月8日属于“共同性延误”,以先发生因素“发包人移交场地延误”确定延误责任,因此,应予费用补偿。 (6)工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿。 本例中: (1)土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加: [300-(1+20%)×200]×(10+3)=780万元 (2)由于石料运输距离增加的费用增加: (10-5)×(30-10)×1=100万元 (3)由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿: [(10-5)/400]×2000=25万元 (4)承包人另寻采石场发生合理费用0.5万元。 (5)发包人应负责的停工期间设备停产损失: 应予补偿费用的停工共计5天,补偿费用: 5×(0.8+1)=9万元 (6)工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿: (5+25)×0.5=15万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/k1Tw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下面不属于工料单价法计价程序的种类的是( )。
总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当( )。
关于混凝土灌注桩的说法正确的有( )。
工程建设中的强制性标准、推荐性标准划分的依据是( )。
发包人不按约定预付或发包人收到承包人要求预付的通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后( )天停止施工。
材料的强度用以下的哪一项来表示()。
某工程在施工招标方件中规定:本工程有预付款,数额为合同价款的10%,在合同签署并生效后7日内支付,当进度款支付达合同总价的60%时一次性全额扣回,工程进度款按季度支付。某承包商准备对该项目投标,根据图纸计算,报价为9000万元,总工期为24个月,其
砌体房屋伸缩缝的最大间距为40的屋盖或楼盖类别为()。
在保修期内,某住宅由于地震造成了质量问题,承担保修费用应是( )。
随机试题
患者男性,72岁。9年前开始经常出现咳嗽、咳痰,近1年来症状加重,咳嗽、咳痰喘息,呼吸困难。X线胸片显示肺透亮度增高,膈肌低平。此时患者最突出的护理诊断是
A、虫蜡B、滑石粉C、单糖浆D、有色糖浆E、5%阿拉伯胶糖衣打光选用
卵巢类癌时有些病例表现为严重的便秘,可能是分泌哪种激素所致
下列不是蛛网膜下腔出血表现的是
A.并月B.垢胎C.避年D.季经E.暗经身体无病月经3个月一行者称
目前我国法律允许转让的自然资源权利不包括()。
长江公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,长江公司相关交易或事项有关资料如下: (1)长江公司于2010年9月30日向黄河公司销售一批产品。应收黄河公司的货款为9360万元(含增值税)。黄河公司于当日开出一张期限为6个月,票面利率为8%的商
阅读技能是一种()
张某是某法院审判员,其妻子王某为某县食品加工厂(集体企业)质检员。2012年3月,该县银行干部A因涉嫌犯罪被依法逮捕,A妻李某找到同厂好友王某,请求王某让张某帮忙,想办法将A放出来,并表示将给予重谢。王某回家后对丈夫张某讲了此事,被张某拒绝。王某很生气,骂
ASunshadeforthePlanetEvenwiththebestwillintheworld,reducingourcarbonemissionsisnotgoingtopreventglobal
最新回复
(
0
)