背景：某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日；工程承包范围为图纸所

admin2020-09-15 31

问题背景：
某商业用房工程，建筑面积15000m²，地下2层，地上10层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日；工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：2013年11月12日施工至地上二层结构时，工程所在地区发生了7．5级强烈地震，造成施工单位钢筋加工棚倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三：截至2014年1月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
问题：
事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。

选项

答案事件一中，钢筋棚倒塌损失6万元的索赔不成立。理由：钢筋棚属于施工单位设施，由施工单位承担不可抗力造成的损失。地下一层填充墙部分损毁损失10万元的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工程本身的损失由建设单位承担。停工及修复30d的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工期顺延。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kSlJ777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

国家法定计量检定机构应根据质量技术监督部门的授权履行下列职责_________。

在计量法规体系中，《中华人民共和国强制柃定的工作计量器具检定管理办法》属于____________。

定量包装商品计量监督管理的对象是以销售为目的，在一定量限范围内具有统一的____________标注等标识内容的预包装商品。

下列关于仪器漂移说法正确的是________。

测量系统有何特点?

超前钢管实测项目包括()。

修建某特长双车道公路隧道的过程中，由于地下水比较丰富，出现了涌水现象。结合上述内容，回答下列问题。围岩注浆材料的技术指标包括()。

修建某特长双车道公路隧道的过程中，由于地下水比较丰富，出现了涌水现象。结合上述内容，回答下列问题。隧道涌水处理可采用()。

试回答下列反光标线逆反射亮度系数实测检验评定的相关问题。标线逆反射亮度系数的测试仪器和频率为()。

下列工具书中，属于综合性词典的是()。

当出厂水带有腐蚀性时，使铁管内产生铁锈沉积，特别是在输水干线中，这类铁锈沉积严重。

人民法院在审理下列哪种案件时实行一审终审（）

以下滴定液所适用的方法是A、酸碱滴定法B、非水溶液滴定法C、沉淀滴定法D、氧化还原滴定法E、配位滴定法硫酸铈滴定液

交接班制度是为了效期药品管理制度是为了

根据《中华人民共和国水污染防治法》，关于地方水污染物排放标准，下列说法中，正确的是()。

()的交易方式是根据市场行情变化，相对于单位自筹净值可能折价或溢价，多为折价。

员工培训的原则具体包括()。

根据建筑的使用功能及重要性，建筑抗震设防分为()抗震设防类别。

不得让不满()周岁的未成年人脱离监护单独居住。