甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那

admin2015-05-19 51

问题甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。

选项 A、15
B、16
C、17
D、21

答案D

解析本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kk3u777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类

建设工程法规及相关知识

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程法规及相关知识

一级建造师

在违约责任的承担中，损失赔偿额应当(　　)。

建设工程纠纷当事人如果不服第一审人民法院判决，可以上诉至(　　)。

可以单独投资设立有限责任公司的是(　　)。

下列表述中，错误的是(　　)。

注册建造师陈某2006年3月办理了延续注册，2007年3月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在(　　)年内有效。

在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须(　　)，

工程建设标准按属性分类不包括(　　)。

当事人申请仲裁后，不可以(　　)。

某餐厅发生火灾，邻近的施工单位主动组织人员灭火，这一行为减少餐厅损失12万元，而施工单位却因此损失2万元。以下表述正确的是(　　)。

如果一个家长想用看电视作为强化物奖励儿童认真按时完成作业的行为，最合适的安排应该是()。

Haveyoueatentoomuchovertheholidays?Youshouldtryfidgetingforawhile.Thosepeoplearoundyoumightnotlikeit,but

关于上颌平面导板矫治器，叙述不正确的是

某1000只鸡群，1周内发病100只，病死10只，其病死率为

不见舌苔薄白而润的一项是

在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有(　　)等。

按照马克思主义学说，下列关于法律与道德起源的表述，能够成立的是（）。

A、Whetherabookisavailableornot.B、Theserialnumberofabook.C、Thenameofabook.D、Theauthorofabook.A本题问的是哪些信息是计算

建设工程法规及相关知识

一级建造师

在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。

建设工程纠纷当事人如果不服第一审人民法院判决，可以上诉至( )。

可以单独投资设立有限责任公司的是( )。

下列表述中，错误的是( )。

注册建造师陈某2006年3月办理了延续注册，2007年3月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在( )年内有效。

在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须( )，

工程建设标准按属性分类不包括( )。

当事人申请仲裁后，不可以( )。

某餐厅发生火灾，邻近的施工单位主动组织人员灭火，这一行为减少餐厅损失12万元，而施工单位却因此损失2万元。以下表述正确的是( )。

如果一个家长想用看电视作为强化物奖励儿童认真按时完成作业的行为，最合适的安排应该是()。

Haveyoueatentoomuchovertheholidays?Youshouldtryfidgetingforawhile.Thosepeoplearoundyoumightnotlikeit,but

关于上颌平面导板矫治器，叙述不正确的是

某1000只鸡群，1周内发病100只，病死10只，其病死率为

不见舌苔薄白而润的一项是

在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有( )等。

按照马克思主义学说，下列关于法律与道德起源的表述，能够成立的是（）。

A、Whetherabookisavailableornot.B、Theserialnumberofabook.C、Thenameofabook.D、Theauthorofabook.A本题问的是哪些信息是计算

在违约责任的承担中，损失赔偿额应当(　　)。

建设工程纠纷当事人如果不服第一审人民法院判决，可以上诉至(　　)。

可以单独投资设立有限责任公司的是(　　)。

下列表述中，错误的是(　　)。

注册建造师陈某2006年3月办理了延续注册，2007年3月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在(　　)年内有效。

在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须(　　)，

工程建设标准按属性分类不包括(　　)。

当事人申请仲裁后，不可以(　　)。

某餐厅发生火灾，邻近的施工单位主动组织人员灭火，这一行为减少餐厅损失12万元，而施工单位却因此损失2万元。以下表述正确的是(　　)。

在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有(　　)等。