首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程,合同工期15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如图5—1所示。 工程实施过程中发生下列事件。 事件1:项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题,要求施工单位返工整改。 事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由
某实施监理的工程,合同工期15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如图5—1所示。 工程实施过程中发生下列事件。 事件1:项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题,要求施工单位返工整改。 事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由
admin
2019-05-07
42
问题
某实施监理的工程,合同工期15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如图5—1所示。
工程实施过程中发生下列事件。
事件1:项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题,要求施工单位返工整改。
事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截止第8个月末,未完工作尚需作业时间见表5—1。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表5—1。
针对事件2,项目监理机构应批准的工程延期时间为多少?说明理由。
选项
答案
应批准工期延期时间为2个月。理由:工程变更属建设单位原因,且导致处于关键线路上的E工作拖后2个月,影响总工期2个月。
解析
本题应特别注意,工作的尚需作业时间与工作的拖后时间是不同的两个概念,不能混淆,工作的拖后时间是工作相对于原计划的落后时间(画出实际进度前锋线会更直观)。工作的拖后时间与工作的总时差、自由时差都应以原计划为基准进行计算,以同一口径计算才具有可比性。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/knq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
工程师是由()任命的人员。
承包商应在检验日期前()天向工程师发出竣工检验通知。
现场进入权应该由()提供。
合同法律关系由()部分组成。
各类工程项目进行招标必须达到的标准包括()。
()不能成为工程师反驳承包商索赔的理由。
设备工程索赔是指()。
设备工程项目实施期设计阶段()属于业主方管理的一般职责。
在()中,设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。
随机试题
一个推理是有效的,()
中枢性尿崩症常见的原因包括
再次免疫应答与初次免疫应答相比,突出特点是
李某系私营企业振兴服装厂的厂长。李某因与他人发生经济纠纷而被当地西城区公安分局刑事拘留。后经西城区人民检察院批准将其逮捕,数日后区检察院提出公诉。市人民检察院对此判决提出抗诉。在市中级人民法院审理此案期间,市人民检察院撤销了抗诉决定。后市中级人民法院裁定终
以下几种特种门中,()造价最高。
统计从业资格认定的实施程序主要有()。
下列关于久期缺口的理解。正确的有()。
根据所给资料,回答问题。2015年末,全国网民人数为68826万人,互联网普及率(网民人数占总人口数的比重)为50.3%。2015年新增网民中,低龄(19岁以下)、学生群体占比分别为46.1%、46.4%。2015年新增网民中,71.5%的人使用手机上
高考期间为了道路畅通,交通管理部门会实行交通管制。有的家长自己也会来到马路上指挥交通。禁止车辆行人通行,假如你是交警,如何与家长沟通?
A、20dollars.B、15dollars.C、24dollars.D、21dollars.C计算题。听清问题是关键,问的是“3天的房费是多少”。对话中男士提到“一天为8美元”,3天为3×8=24美元,故选C。
最新回复
(
0
)