背景资料：某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了部分条款：

admin2023-01-10 89

问题背景资料：
某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。
招标阶段，在招标文件中明确了部分条款：
①报价采用工程量清单模式。
②结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。
③本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工的因素，保证不因此情况追加工程款。
④主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8．7m，报告厅标高为5．6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三：施工进行到20d时，由于设计变更，造成工程停工9d；施工进行到44d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d；施工进行到92d时，因业主方石材不能到场，使非关键线路上某工作延误10d(该工作总时差为4d)；施工进行到154d时，由于其他材料进场不及时，延误工期2d；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。
问题：
事件二中，建设单位应该是否支付工程提前停工费用?说明理由。

选项

答案事件二中，建设单位应支付提前停工的损失费用。理由：本案工程比原计划提前停工，此部分风险属应由建设单位承担的风险范围。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ksDD777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

甲、乙、丙于2010年成立一家普通合伙企业，三人均享有合伙事务执行权。2013年3月1日，甲被法院宣告为无民事行为能力人。3月5日，丁因不知情找到甲商谈一笔生意，甲以合伙人身份与丁签订合同。下列哪些选项是错误的?

张某向陈某借款50万作为出资，与李某、王某成立一家普通合伙企业。二年后借款到期，张某无力还款。对此，下列哪些说法是正确的?

张、王、李、赵各出资四分之一，设立通程酒吧(普通合伙企业)。合伙协议未约定合伙期限。酒吧开业半年后，张某在经营理念上与其他合伙人冲突，遂产生退出想法。下列说法正确的是：

下列不属于承担民事责任的方式的是：（）

债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的，（）没有法律约束力。

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人不可采取下列哪一项救济措施：（）

甲公司向乙公司转让了一项技术秘密。技术转让合同履行完毕后，经查该技术秘密是甲公司通过不正当手段从丙公司获得的，但乙公司对此并不知情，且支付了合理对价。下列哪一表述是正确的？

在下列哪些选项中，时间、地点或者方法是犯罪构成客观方面的构成因素?()

从广义看，并购实际上是通过资本市场对企业进行一切有关资本经营和资产重组形式的代称，主要形式有()。

胸腺移植主要用于

颈鞘由

万达公司要投标一个项目，派工作人员小吴送达投标文件，对此文件的送达，下列说法正确的有()。

施工现场经常遇到某车间±O．000标高，该标高属于()。

导游人员不仅是服务者，又是旅游团活动的主导者。()

领导给你一份紧急稿件让你写，明天用。然后来了几个农民工上访，又让你接待，你该怎么办?

公孙树对于()相当于()对于荷花

SomeofthemostpopularattractionsacrossAmericaarethemanyfreeconcertsofferedtothepublicthroughouttheyear.These

软件质量包含多方面的内容，(63)、(64)、可移植性、可复用性等是较为重要的质量特性。在软件开发中，必须采取有力的措施，以确保软件的质量，这些措施至少应包括：(65)、(66)、(67)。