背景材料：某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周，一周按7天计。合同约定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方

admin2016-05-06 58

问题背景材料：
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周，一周按7天计。合同约定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示：

施工过程中发生了如下事件：
事件1：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作工期拖延1周。
事件3：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4天。
事件4：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该工作工期延长4天，材料损失费1万元。
事件5：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该工作工期缩短了l周，该项技术组织措施费为0．6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题：
合同约定人工费标准是30元／工日，窝工人工费补偿标准是18元／工日，该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30％。在工程清算时，乙方应得到的索赔款为多少?

选项

答案乙方可得到的索赔款有：事件1引起的索赔款(10×30+50000+15×18)×(1+30％)=65741元。事件2引起的索赔款(30×30+20000+3000)×(1+30％)=31070元。因此乙方应得索赔款为：65741+31070=96811元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kwAw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

选择施工机械的原则是(　　)。

桥梁工程质量通病防治时，钻孔灌注桩的导管在使用前，要对导管进行()。

工程进度计划中以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线称为()。

在SAC沥青混凝土路面施工中，建议表面层的压实度与空隙率的标准分别为()。

下列选项中，不属于桥梁工程施工周转材料的是()

根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)，桥梁工程施工中，大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3

在地形艰险及爆破量较小地段(如打水沟、开挖便道、基坑等)，下列爆破方式中应优先选择的是()。

级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于()。

评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标是()。

下列选项中，对审计方法的描述不恰当的是()

关于高血压病的叙述，不正确的是()

接生过程中，下列哪项是错误的

白芷的分泌组织为石菖蒲的分泌组织为

A．不得超过15日常用量B．不得超过7日常用量C．为一次常用量D．不得超过3日常用量根据《处方管理办法》，哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方

根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向调解组织所在地人民法院申请司法确认。

爆炸性粉尘环境危险区域范围主要根据()，以及同类企业相似厂房的运行经验确定。

评定运动性疲劳的最简易、最直接的指标是心率。()

小学生记拼音常用具体的事物来帮助记忆，如m就像两个门洞，h就像一把小椅子。这种学习策略属于()

Theresultsofthesurveyareinterestingandthey______morequestionsthantheycananswer.

建筑工程管理与实务

二级建造师

选择施工机械的原则是( )。

桥梁工程质量通病防治时，钻孔灌注桩的导管在使用前，要对导管进行()。

工程进度计划中以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线称为()。

在SAC沥青混凝土路面施工中，建议表面层的压实度与空隙率的标准分别为()。

下列选项中，不属于桥梁工程施工周转材料的是()

根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)，桥梁工程施工中，大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3

在地形艰险及爆破量较小地段(如打水沟、开挖便道、基坑等)，下列爆破方式中应优先选择的是()。

级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于()。

评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标是()。

下列选项中，对审计方法的描述不恰当的是()

关于高血压病的叙述，不正确的是()

接生过程中，下列哪项是错误的

白芷的分泌组织为石菖蒲的分泌组织为

A．不得超过15日常用量B．不得超过7日常用量C．为一次常用量D．不得超过3日常用量根据《处方管理办法》，哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方

根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向调解组织所在地人民法院申请司法确认。

爆炸性粉尘环境危险区域范围主要根据()，以及同类企业相似厂房的运行经验确定。

评定运动性疲劳的最简易、最直接的指标是心率。()

小学生记拼音常用具体的事物来帮助记忆，如m就像两个门洞，h就像一把小椅子。这种学习策略属于()

Theresultsofthesurveyareinterestingandthey______morequestionsthantheycananswer.

选择施工机械的原则是(　　)。