首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(单位:天),各项工作匀速进展。 工程实施过程中发生以下事件。 事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内
某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(单位:天),各项工作匀速进展。 工程实施过程中发生以下事件。 事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内
admin
2019-05-07
53
问题
某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(单位:天),各项工作匀速进展。
工程实施过程中发生以下事件。
事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位《分包单位资格报审表》及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场,建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。
事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后,建设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工15天,窝工损失合计8万元。修改设计后,B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费补偿。
事件3:由于事件2中,B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的要求。
事件4:专业监理工程师巡视时发现,已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
事件3中,B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期有何影响?分别说明理由。
选项
答案
B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响:使F分部工程进度推迟了10天。理由:工作B为工作F的紧前工作,工作B的持续时间拖延了15天,但其自由时差为5天,就使F分部工程进度推迟10天。 B分部工程修改设计对工程总工期的影响:使总工期延长10天。理由:由于B分部工程修改设计对F分部工程进度推迟10天,而工作F属于关键工作,故使总工期延长10天。
解析
本题主要考查工期延期对工程进度和总工期影响。
根据施工总进度施工计划图,关键路线为A→C→F→I→J,总工期为230天。由于B分部工程修改设计,工作B的持续时间拖延了15天,但其自由时差为80一75=5(天),使F分部工程进度推迟10天,而变更后工作F仍属于关键工作,而使总工期延长10天。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/l2q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。
下列事实能导致委托代理的代理权终止的有()。
设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权;②索赔理由质疑、否认权;③索赔争议裁决权;④索赔处理决定权;⑤在授权范围内,签发付款证书权。
在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中,都将设备工程监理人员分为()。
签订合同协议书并收到承包商履约保函后,业主应尽快()。
合同签订的过程,是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程,签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后,合同即开始生效。
合同签署前,双方应当对所有在招标投标及谈判前后各方发出的文件、文字说明、解释性资料进行整理。对凡是与上述合同构成内部矛盾的文件,应宣布作废。可以在双方签署的()中,对此作出排除性质的声明。
()是设备工程合同签约前唯一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。
设备合同履约过程中,业主方的风险管理措施有()。
随机试题
简报的导语很重要,一般的写法有()四种写法。
WhydopeoplereadnegativeInternetcommentsanddootherthingsthatwillobviouslybepainful?Becausehumanshaveaninheren
有关血肿处理方法中错误的是
A.T1低信号,T2高信号B.高密度影C.低密度影D.T1等信号,T2低信号E.T1高信号,T2高信号发病36小时后的脑出血,可见
患儿,8岁。右下第一恒磨牙深龋洞,去尽腐质,近髓,无任何症状,处理首选
A.实音B.浊音C.清音D.过清音E.鼓音
下列关于环境影响报告书编制要求的说法,不正确的是()。
热拌沥青混合料在出料温度过高时,正确的处理方式是()。
案例一这是一节美术课,老师对学生说:“同学们,你们见过苹果吗?吃过苹果吗?”学生齐声回答:“见过,吃过!”老师说:“好,今天我们一起来画苹果,画你们心中的苹果。”一会儿学生画好了。老师叫学生把画贴在班级后面布置好的“苹果园”里。很快“苹果园”里贴
AFord’sFollowersBTheAssemblyLineCFord’sGreatDreamDTheEstablishmentoftheCompanyEFord’sBiggestContributio
最新回复
(
0
)