某项工程，钢筋混凝土板结构，地下2层，地上18层，基础为筏形基础，混凝土量为840m3，筏形基础底标高-6.0m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24h，连续施工需 4天。

admin2010-03-16 56

问题某项工程，钢筋混凝土板结构，地下2层，地上18层，基础为筏形基础，混凝土量为840m³，筏形基础底标高-6.0m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24h，连续施工需 4天。
基坑开挖进行表18天时，发现-6.0m地基仍为软土地基，与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作：
(1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
(2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。确定局部基础深度加深到-7.5m，混凝土工程量增加70m³。
(3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。监理工程师应核准哪些项目的工期顺延?应同意延期几天?
对哪些项目(列出项目名称内容)应核准经济补偿?

选项

答案①应该批准延长工期的项目为：地质勘探时间：2天修改设计时间：5天增加浇筑混凝土工作量时间：1天加深基础开挖的时间：4天 ②应核准经济补偿项目：增加土方工程量费用；增加混凝土工程量费用；监理工程师核实的人工窝工和机械停工费用。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/l4v5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

某承诺文件超过要约规定时间l天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应()。

工程勘察委托任务的工作范围不包括()。

合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应()。

9监理在选定其他合同承包人的过程中仅有()。

()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。

当事人一方违约后，对方未采取适当措施致使损失扩大的，()。

建设单位将必须招标的项目肢解规避招标的，可以处以项目合同金额()的罚款。

南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为()。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交书面报告。

承包商未能在收到雇主要求其纠正违约的通知之日起42天内，对其违约进行纠正时，雇主根据合同有权获得的款额，通过()得到支付。

对重点控制的物资一般可以实行的订货方式为()

患者女性，34岁，间断低热2个月，风湿性心脏病史5年，胸骨左缘第4肋间闻及乐音样杂音，心尖部闻及4／6级收缩期杂音，向左腋下传导。应考虑下列哪一诊断

小儿心功能分级可分为

下列关于三羧酸循环的描述，正确的是

正常人每日无形失水约为

甲开车参加宴会，席间和朋友乙推杯换盏，宴席过后，甲将自己的爱车借给喝醉的乙使用。乙因醉酒驾驶，闯红灯将正常行走的丙撞伤。关于责任承担，下列说法正确的是：()

先有一个目标(目的)，它与当前的状态之间存在着差异，人们认识到这个差异，就要想出某种办法采取活动(手段)来减小这个差异。这种解决问题的方法或策略是()。

Relativehappinessmeans______.