首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如图I-I所示。 施工过程中,发生了如下事件。 事件1:由于施工方法不当,打
【背景资料】 某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如图I-I所示。 施工过程中,发生了如下事件。 事件1:由于施工方法不当,打
admin
2016-03-02
73
问题
【背景资料】
某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如图I-I所示。
施工过程中,发生了如下事件。
事件1:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35 d延长到45 d。
事件2:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20 d增加到25 d。
事件3:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。
【问题】
事件3中,监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
选项
答案
事件3中,监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由:隐蔽工程隐蔽前,施工单位应通知监理单位检查验收,未经监理工程师签字(同意或确认),施工单位不得进行下一道工序施工,监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lL6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有()。
当评定分项工程质量为“合格”等级时,应符合()。
回路试验时,仪表校准点不应少于( )。
以集中的高速电子轰击工件表面所产生的热能进行焊接的方法称为()。
()指材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能。
《工业金属管道工程施工及验收规范》规定,管道进行油清洗时应以油循环的方式进行,循环过程中每()小时应在40~70℃的范围内反复升降油温2~3次,并应及时清洗或更换滤芯。
工业管道按输送介质的性质分类可分为()。
关于无损检测人员,下列说法正确的是()。
某总承包工程项目按照采购进度计划,总承包单位项目采购部门将采购的两台解体安装的大型压缩机运至现场,依据设备采购合同,组织了包括监理单位代表和本项目部有关部门的人员参加的设备施工现场验收。在进行设备验收的核对验证时,进行了以下工作:(1)核对设备的型号规
某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目,有80~200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区,工程施工特点为:工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求,根据工
随机试题
国有公司财务人员甲于2007年6月挪用单位救灾款100万元,供白己购买股票,后股价大跌,甲无力归还该款项。2008年1月,甲挪用单位办公经费70万元为自己购买商品房。两周后,甲采取销毁账目的手段,使挪用的办公经费70万元中的50万元难以在单位财务账上反映出
某儿2岁,发育正常,其膳食安排下列哪项是正确的
韩某起诉翔鹭公司要求其依约交付电脑,并支付迟延履行违约金5万元。经县市两级法院审理,韩某均胜诉。后翔鹭公司以原审适用法律错误为由申清再审,省高院裁定再审后,韩某变更诉讼请求为解除合同,支付迟延履行违约金10万元。再审法院最终维持原判。关于再审程序的表述,下
对于同时分属于不同级别的临时性水工建筑物,其级别应按照其中的()确定。
小王为偿还欠小李的10000元借款,把自己的房屋提供给小李免费住一年,当地同类房屋的租金水平为15000元,则下列说法正确的是()。
根据现行增值税的规定,下列说法正确的有()。
下列关于债券的表述中,不正确的是()。
=________.
下图中交换机同属一个VTP域。除交换机B外,所有交换机的VLAN配置都与交换机A相同。交换机A和B的VTP工作模式的正确配置是()。
ITaPInstructionalLabEtiquette(守则)—Thislabisastudyzone—pleaselimityournoise.Cellphonesandotherelectroniccommuni
最新回复
(
0
)