首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后,经检查该光缆不符合要求,承包商只得从另一家外地企业采购,造成光缆部分成本上升。 在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工:5月
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后,经检查该光缆不符合要求,承包商只得从另一家外地企业采购,造成光缆部分成本上升。 在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工:5月
admin
2015-07-09
55
问题
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后,经检查该光缆不符合要求,承包商只得从另一家外地企业采购,造成光缆部分成本上升。
在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工:5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月11日到6月14日该地区的供电全部中断。
在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金,为什么?
选项
答案
业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回,不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回,将会造成工期延误。所以,工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lTeJ777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
房地产经纪行业协会制定自律性的行业规则,实施行业管理,其主要的管理职责有()等。
房地产经纪合同和书面告知材料等重要文书应当由房地产经纪机构授权的经纪人()。
中国房地产经纪行业主管部门主要可以通过以下手段来规避房地产经纪纠纷()。
房地产经纪人职业资格的注册,有()负责。
镇企业,乡(镇)村公共设施、公益事业和农村村民建住宅必须依法办理建设用地审批手续,涉及占用农用地的()。
建设项目施工和地质勘察需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的报()批准。
租赁期限()月以上的国有土地租赁,应当由市、县土地行政主管部门与土地使用者签订租赁合同。
国家依法提前收回土地使用权时,应根据()给予适当补偿。
划拨土地使用权出租时,租赁时间超过(),应办理租赁合同。
关于施工单位的质量责任和义务,说法正确的有()。
随机试题
法国《1958年宪法》又称《戴高乐宪法》,是法国第共和国的宪法。()
有关标准预防,下列哪项是错误的
建设项目在利用吸收直接投资方式筹集资本金时,出资人可以用()等出资方式。
固定资产投资总额是反映固定资产()的综合性指标。
某日凌晨,唐先生驾驶的奔驰轿车与李师傅驾驶的多功能拖拉机在广西玉林市某路段发生碰撞,奔驰车损坏严重,拖拉机却没有丝毫损坏。交警认定,唐先生因过度疲劳驾驶,应承担事故的主要责任,李师傅驾车左转弯未让直行车先行,应承担事故次要责任。受损奔驰车经保险公司定损,
某建设单位在一审判决后,不服提起上诉,二审法院作出发回重审的裁定,对此下列说法错误的是()。
2018年7月2日,甲公司向乙公司订购一套价值150万元的精密仪器设备,双方签订了买卖合同,约定由乙公司代为托运。7月8日,甲公司为筹集购买精密仪器设备的贷款向丙公司借款100万元,双方签订了借款合同,约定借款期限3个月,由丁公司和戊公司分别提供担保。
下面哪几项属于一部影视广告片的制作人员?()
Formostofhumanhistoryrichpeoplehadthemostleisure.Ontheotherhand,thepoorhavetypicallyworkedpersistently.Hans
A、Trimtheappletreesinheryard.B、Pickuptheapplesthatfellinheryard.C、Takethegarbagetothecurbforher.D、Remove
最新回复
(
0
)