首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见? 1.在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为19
某公路工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见? 1.在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为19
admin
2009-04-15
81
问题
某公路工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见?
1.在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日, 日历天数为581天,请问监理的工期目标应为多少天?为什么?
2.施工合同规定,业主给施工单位供应图纸7套,施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸,增加的施工图纸的费用应由谁来支付?
3.在基槽开挖土方完成后,施工单位未对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤,由此发生的医疗费用应由谁来支付?为什么?
4.在施工中,施工单位需要在夜间浇筑混凝土,经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定,在晚上11点以后一般不得施工,若有特殊情况,需要给附近居民补贴,此项费用由谁来承担?
5.在施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3天,停电后施工单位万了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作,施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告,要求索赔工期和费用,监理工程师应如何批复?
选项
答案
1.按照合同文件的解释顺序,协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以协议条款为准。故监理的工期目标应为581天。 2.合同规定业主供应图纸7套,施工单位再要3套图纸,超出合同规定,故增加的图纸费用由施工单位支付。 3.在基槽开挖土方后,在四周设置围栏,按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故,所发生的医疗费用应由施工单位支付。 4.夜间施工因经业主同意,并办理了有关手续,故应由业主承担有关费用。 5.由于施工单位以外的原因造成的停电,在一周内超过8小时,施工单位又按规定提出索赔,监理工程师应批复工期顺延。由于工人已安排进行其他生产工作的,监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作,监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lc3w777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
关于工作竖井垂直运输系统安全要求的说法,正确的是()。
关于地下工程施工安全监控量测原则的说法,正确的有()。
燃气管道非开挖修复技术主要有()。
某城市道路工程,基层采用水泥稳定土,施工中的部分技术指标如下:(1)选用初凝时间3h以下的P32.5号水泥。(2)水泥稳定土中的中粒土做基层时,水泥剂量不宜超过10%。(3)施工最低气温为-5℃。(4)基层保湿养生不
某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由w建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗形,其高点顶面标高22.50m,低点顶面标高22.10m;池壁
周围建筑物、地下管线变形采用()量测。
地下管线、涵洞等构筑物是城镇道路路基工程中必不可少的组成部分。新建的地下管线必须遵循_______的原则。()
刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是()土压力。
隧道施工常用爆破方法,根据炮眼的位置、作用的不同,炮眼分为( )。
隧道施工常用爆破方法,根据炮眼的位置、作用的不同,炮眼分为( )。
随机试题
县安全监管部门在对某危险化学品生产企业检查时发现,该企业重大危险源未按照要求登记建档,遂对该企业作出8万元罚款的处罚,并要求该企业30天内完成整改。30天后,该企业仍未按要求完成重大危险源登记建档。根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》,下列对该企业
目前我国实行的三位一体的会计监督体系中以注册会计师为主的监督属于国家监督。()
某企业2009年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2008年初所有者权益为40亿元人民币,2009年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2009年净资产收益率为()。
在内在价值大于0的前提下,下列关于美式期权价格变动的表述中,不正确的有()。
关于会计政策变更的会计处理方法,下列说法中正确的有()。
根据以下资料,回答以下问题。与2013年年底相比,下列选项在2014年6月增长率最高的是()。
法官:原告提出的所有证据,不足以说明被告的行为已构成犯罪。如果法官的上述断定为真.则以下哪项相关断定也一定为真?I.原告提出的证据中,至少没包括这样一个证据,有了它,足以断定被告有罪。Ⅱ.原告提出的证据中,至少没包括这样一个证据,没有它,
在软件开发中,需求分析阶段可以使用的工具是()。
Visua1Basic中,允许一个变量未加定义直接使用,这样VB即把它当做某种类型的变量,若使用Dim语句定义这种类型的变量,则在As后面应使用上【】关键字。
Predictionsoflargepopulationsofrobotsinindustryhaveyettocometrue.Foradecadeormore,manufacturersofbigrobots
最新回复
(
0
)