根据《设计施工总承包合同》通用合同条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有( )。

admin2022-02-11 38

问题根据《设计施工总承包合同》通用合同条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有( )。

选项 A、发包人未能按时提供文件
B、发现文物
C、行政审批延误
D、发包人原因造成工期延误
E、出现异常恶劣气候条件

答案B,C,E

解析补偿原则：
(1)非承包人原因导致施工延误或暂停，可补偿工期。
(2)发包人有过错导致承包人损失，可补偿费用和利润。
(3)发包人无过错导致承包人损失，可补偿费用。
(4)不可抗力导致承包人损失，不需要补偿费用和利润(损失自负)。
选项A、D都可补偿利润。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lpZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《设计施工总承包合同》通用合同条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

采取公开招标方式进行设计招标时，应从(　　)进行审查。

FIDIC合同条件规定，解决业主与承包商纠纷的方式有(　　)

承担违约责任的形式有(　　)。

按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括(　　)。

建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人(　　)的选择。

关于施工进度管理说法错误的是(　　)。

发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，(　　)对修改后的设计文件负责。

甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。

监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于()而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是()。

Havingafewtoomanydrinkscanmeanmorethanjustablackoutorabadhangover.Peoplewhoengageinbingedrinkingarecourt

可确诊尿路感染可确诊呼吸道的病原体

下列药品经营、使用行为，符合国家相关管理规定的是()。

分段到货的第二类中压容器的现场组焊，需具备的资格证书为()。

下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的表述中，正确的是()。

原告同时向两个以上有管辖权的人民法院提起民事诉讼的，由这些法院的共同上级法院指定管辖。()

简述教唆犯的刑事责任。

DeclanMayes,PresidentoftheMusicBuyersAssociation,isfuriousatarecentannouncementbytherecordingindustryregarding

根据《设计施工总承包合同》通用合同条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。

FIDIC合同条件规定，解决业主与承包商纠纷的方式有( )

承担违约责任的形式有( )。

按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。

建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。

关于施工进度管理说法错误的是( )。

发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( )对修改后的设计文件负责。

甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。

监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于()而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是()。

Havingafewtoomanydrinkscanmeanmorethanjustablackoutorabadhangover.Peoplewhoengageinbingedrinkingarecourt

可确诊尿路感染可确诊呼吸道的病原体

下列药品经营、使用行为，符合国家相关管理规定的是()。

分段到货的第二类中压容器的现场组焊，需具备的资格证书为()。

下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的表述中，正确的是()。

原告同时向两个以上有管辖权的人民法院提起民事诉讼的，由这些法院的共同上级法院指定管辖。()

简述教唆犯的刑事责任。

DeclanMayes,PresidentoftheMusicBuyersAssociation,isfuriousatarecentannouncementbytherecordingindustryregarding

采取公开招标方式进行设计招标时，应从(　　)进行审查。

FIDIC合同条件规定，解决业主与承包商纠纷的方式有(　　)

承担违约责任的形式有(　　)。

按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括(　　)。

建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人(　　)的选择。

关于施工进度管理说法错误的是(　　)。

发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，(　　)对修改后的设计文件负责。