首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某火力发电厂需要安装两台大型锅炉,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商以保证工程质量,要求承包商支付履约保证金50万元,业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都作了具体约定。 施工合同
某火力发电厂需要安装两台大型锅炉,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商以保证工程质量,要求承包商支付履约保证金50万元,业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都作了具体约定。 施工合同
admin
2013-02-05
80
问题
某火力发电厂需要安装两台大型锅炉,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商以保证工程质量,要求承包商支付履约保证金50万元,业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都作了具体约定。
施工合同在履行过程中,在基础工程施工时,碰到地下有较大的古墓和文物,使整个工期停工20天;主体工程施工中,由于施工用的吊车没能及时运抵现场,使进度计划中关键线路上的部分工作停了10天;两次停工承包商都及时向业主提出了工期索赔申请,并及时提供了施工记录和有关资料。
问题:
履约保证金与预付款有什么区别?
选项
答案
履约保证金与预付款的区别 1) 两者目的不同。履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题。 2) 性质不同。履约保证金是担保形式,是法律行为;而预付款是合同双方约定的行为,不是法律行为,而是一种惯例。 3) 处理方式不同。履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果:1)合同按约定正常履行,则履约保证金到期返还;2)合同不履行,双方都无过错,履约保证金返还;3)支付履约保证金的一方不履行合同或不完全履行合同, 视情节轻重,对方可扣留相应的履约保证金;4)收取履约保证金的一方不履行合同,双倍返还履约保证金。
解析
有三处不同,分别是目的不同、性质不同和处理方式不同。回答时应该进一步阐明这三处如何地不同,这样在考试中不易丢分。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lysu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
直接用于施工生产的人工、材料、成品、半成品、机械消耗定额是()。
根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》,必须引用的章节有()。
水利工程施工项目的招标中,评标工作由()负责。
甲、乙、丙三个单位拟组成联合体参加某泵站土建标投标,并授权甲单位作为牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的工作,那么该联合体向招标人提交的授权书应由()的法定代表人签署。
水工建筑物永久作用荷载包括()等。
评审得分70分以上(含),且各一级评审项目得分不低于应得分的60%,则该单位的安全生产标准化等级为()级。
根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》DL/T5400—2007,滑动模板模体牵引系统的滑轮直径与钢丝绳直径之比不得小于()。
根据《水法》规定,在河道管理范围内铺设跨河管道、电缆属于()。
水轮发电机组安装完毕后,在承压设备及连接件进行强度耐压试验时,试验压力为1.5倍额定工作压力,但最低压力不得小于( )。
在软土堤基上筑堤时,如堤身两侧设有压载平台,两者的填筑顺序为()。
随机试题
为完成拟建工程项目施工,必须发生的技术、生活、安全、环境保护等方面非工程实体项目的名称和相应数量的明细清单,指的是()。
Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。()
甲公司的债务人乙在甲公司的破产案件被人民法院受理后,取得他人对甲公司的债权。乙可以用该债权与其欠甲公司的债务进行抵销。()
word中,能够看到与打印机上打印出来的效果一样的视图方式是()。
根据所给材料,回答下面问题
2,3,4,9,16,81,(),6561
计算(xy2+x2)dxdy,其中D={(x,y)|x2+y2≤2y).
Thehorseandcarriageisthingofthepast.Butloveandmarriagearestillwithusandstillcloselyinterrelated.MostAmeric
Butfor__________(他们过高估计了房价),theirinvestmentofthisyearshouldhavebeenprofitable.
登山(mountaineering)是指在特定要求下,运动员徒手或使用专门装备,从低海拔地形向高海拔山峰进行攀登的一项体育活动。与其他运动项目不同,登山运动的竞技性不是表现为运动员之间的比赛和对抗,而是表现为运动员与自然环境的抗争,是人的生命力(vital
最新回复
(
0
)