首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
admin
2009-03-15
62
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表2-1中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误 8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5吨、8吨各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向工程师提出索赔要求。
[问题]
1.分析以上各事件中工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.事件1:不应该批准。 这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2:不应该批准。 施工单位为确保安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3:应该批准。 这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4:应该批准。 是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5:应该批准。 由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则为 (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经造价工程师确认后执行;如不被造价工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3.(1)工程师应批准的索赔金额为 事件3 返工费用:20000元 事件4 机械台班费:(1060×60%+318×40%+458×50%)×5=4961(元) 人工费:86×18=1548(元) 事件5 应给施工单位补偿 直接费:18000+2000=20000(元) 间接费:20000×10%=2000(元) 利润:(20000+2000)×5%=1100(元) 税金:(20000+2000+1100)×3.41%=787.71(元) 应补偿:20000+2000+1100+787.71=23887.71(元) 或:(18000+2000)×(1+10%)(1+5%)(1+3.41%) =23887.71(元) 合计:20000+4961+1548+23887.71=50396.71(元) (2)工程师应批准的工程延期为 事件3:8天 事件4:5天 合计:13天
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m0Vw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
旋喷桩施工中桩体可采用的材料有()。
一般多用于抢修工程的防护措施是()。
背景资料:某工程项目部造价师在进行工程造价分析时,对其他工程费、规费和企业管理费做了如下分类:1)其他工程费(1)雨期施工增加费;(2)夜班施工增加费用;(3)职工探亲路费;(4)工地转移费。2)规费(1)临时设施费;(2
背景资料:国有资金投资的某公路工程项目的一个标段有7个投标人参与投标,评标办法采用交通部09版综合评估法。根据交通部09版综合评估法的规定,有效评标价分别是200万元、230万元、230万元、240万元、250万元、250万元、300万元。开标时
南方某公路路堤边坡上修筑有菱形浆砌片石框格,在框格中间铺有台湾草草坪并配以少量红铁、龙船花、丝兰等植物,该设施的作用有()。
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,施工现场使用的装配式活动房屋应当具有()。
某公路山岭隧道,穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构;采用新奥法钻爆施工。该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用()施工。
背景资料:某桥主墩基础为钻孔灌注桩,地质依次为表层2m的砾石,以下为软土。主要施工过程如下:平整场地、桩位放样、埋设护筒,采用正循环钻成孔。终孔检验合格后清孔,泥浆相对密度和沉渣厚度(30cm)均满足要求。之后,吊装钢筋笼并固定牢靠。对导管进行接
某施工单位承建了某高速公路路面工程,其主线一般路段及收费广场路面结构设计方案见下表。备注:①沥青路面的上、中面层均采用改性沥青;②沥青路面面层之间应洒布乳化沥青作为C,在水泥稳定碎石基层上应喷洒液体石油沥青作为D,之后应设置封层。本项目底基层厚度为2
预制构件应按吊装次序和方向水平分层堆放,堆放层数一般不宜超过()层。
随机试题
图1-5所示支路的阻抗Z=【】
阅读杜甫《野望》,然后回答问题。西山白雪三城戍[注],南浦清江万里桥。海内风尘诸弟隔,天涯涕泪一身遥。
刘军是某人民法院的法官,下列有关他的说法错误的是()。
模板安装应按设计与施工说明书循序拼装。下列关于模板施工的技术要求中,说法错误的是()。
根据现行宪法,有权发布特赦令的国家机关是()。
非公有制经济包括()。
筹算应用了大约两千年,对中国古代数学的发展功不可没。但筹算有个严重缺点,就是运算过程不保留。元朝数学家朱世杰能用筹算解四元高次方程,其数学水平居世界领先地位,但是他的方法难懂,运算过程又不能保留,因而________。中国古代数学不能发展为现代数学,筹算方
东风刮来的云朵里,细腻如酥的雨丝儿飘落下来,当云朵被__________得支离破碎时,丝丝状状中阳光__________,空气中透出些寒气。又过了几天,深夜里,一股带着暖意和芬芳的神秘气息__________,有什么东西似乎开始改变了。依次填入画
阅读下面的文字,完成下列各题。如果有人对你说:“你已经吃过转基因食品了。”你可能不相信。但事实上,我们吃的豆油很多是由美国的转基因大豆提炼的,我们平时喝的啤酒所用的菌种(酵母)也很有可能经过基因改良。所以,不知不觉之中,转基因食品已经在我们体内穿肠而
Inthe1920sAmericaenjoyedwhatwastobecomeknownas"anAgeofExcess".From1921-1929manufacturingoutputincreasedwith
最新回复
(
0
)