首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景] 某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(图a)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。 E工序人工30人/天,吊车一台/天 F工序人工35人/天,搅拌机一台/
[背景] 某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(图a)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。 E工序人工30人/天,吊车一台/天 F工序人工35人/天,搅拌机一台/
admin
2009-06-15
49
问题
[背景]
某工程建设项目,甲、乙双方签订了施工合同,施工进度计划已达成一致意见(图a)。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费按原人工费、机械台班费的60%计算。
E工序人工30人/天,吊车一台/天
F工序人工35人/天,搅拌机一台/天
G工序人工15人/天,卷扬机一台/天
H工序人工35人/天,搅拌机一台/天
工工序人工20人/天,无施工机械
在施工过程中出现以下事件:
1.因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天;
2.因施工机械故障使E延误2天,G延误2天;
3.因设计变更,使F延误3天;
4.因外部供电故障,使F延误1天,I延误l天。
根据双方商定,人工费定额为28元/日,E工序使用吊车台班费为240元/台班,F工序使用搅拌机台班费为70元/台班,G工序卷扬机台班费为55元/台班,H工序搅拌机台班费为70元/台班,间接费率为 16%,利润率为5%。根据上述约定乙方提出工期补偿17天和费用索赔18525.78元的要求。
(问题)
1.确定该工程项目的施工进度关键线路和F、G、H工序的总时差。
2.乙方上述要求是否合理?
3.经甲方代表认定的索赔工期和费用补偿应为多少?
选项
答案
1.用标注法确定关键线路(见图b) [*] 关键线路刀: M—A—E—H—L—J—N F工序TF=5,G工序TF=19,H工序TF=0。 2.乙方代表提出要求不合理。 3.事件1、3、4均属于甲方责任,事件2为乙方责任。F、G工序为非关键工序延误时间未超过其总时差,不影响工期,故不进行工期补偿。E、H、I为关键工序,延误影响总工期。延误时间E工序补偿3天, H工序补偿3天,I工序补偿1天,共计补偿工期7天。 经济索赔: (1)机械窝工费(闲置费): E工作:3×240×60%=432(元) F工作:(3+1)×70×60%=168(元) G工作:2×55×60%=66(元) H工作:3×70×60%=126(元) 合计:792(元) (2)人工窝工费: E工作:3×30×28×60%=1512(元) F工作:4×35×28×60%=2352(元) G工作:2×15×28×60%=504(元) H工作:3×35×28×60%=1764(元) I工作:1×20×28×60%=336(元) 合计:6468(元) (3)因属暂时停工,间接费损失不予补偿。 (4)因属暂时停工,利润损失不予补偿。 结论:经济补偿合计792+6468=7260(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m1I5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
《中华人民共和国环境保护法》规定:各级人民政府应当加强对农业环境的保护,防治土壤污染、土地沙化、盐渍化、贫瘠化、沼泽化、地面沉降和防治植被破坏、水土流失、水源枯竭、种源灭绝,以及其他生态失调现象的发生和发展,推广植物病虫害的综合防治,合理使用化肥、农药及(
《中华人民共和国环境保护法》规定:建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价,()防治措施,经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
依据《中华人民共和国渔业法》,在鱼、虾、蟹洄游通道建闸、筑坝若对渔业资源有严重影响,建设单位()。
依据《中华人民共和国水土保持法》,在()坡地植树造林、抚育幼林、种植中药材等,应当采取水土保持措施。
依据《中华人民共和国森林法》,关于进行勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征用林地,下列说法中,正确的是()。
依据《文物保护法》,在建设工程选址中涉及全国重点保护文物单位,无法实施原址保护,需要迁移的正确做法是()。
依据《环境影响评价法》,对建设项目的环境影响评价实行分类管理,以下符合分类要求的是()。
据《“十二五”节能减排综合性工作方案》,下列哪些属国家重点推广的节能减排技术。()
《环境影响评价从业人员职业道德规范(试行)》所称从业人员包括()等。
国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度,不符合()的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。
随机试题
A、Whetherthepracticeshouldbeallowedtocontinueinfuture.B、Whetherthereshouldbeaminimumagelimitforexecution.C、W
“你也知道我们湖北咸宁有个神秘的‘131’军事工程?”这种导游讲解语调是()。
患有多发性神经炎的糖尿病病人进行足部护理不当的是
不能直接用生理盐水溶解的药物是()。
甲与乙签订房屋买卖合同,将一幢房屋卖与乙。双方同时约定,一方违约应支付购房款35%的违约金。但在交房前甲又与丙签订合同,将该房卖与丙,并与丙办理了过户登记手续。下列说法中哪些是正确的?
根据企业破产法律制度的规定,当事人不能对人民法院的下列裁定提起上诉的有()。
一、注意事项1.申论考试与传统的作文考试不同,是分析驾驭材料的能力与表达能力并重的考试。2.作答参考时限:阅读资料40分钟,作答110分钟。3.仔细阅读给定的资料,按照后面提出的“作答要求”依次作答在答题纸指定位置。4.答题时请认准题号,避免答错位
有如下4个语句:①cout<<’A’<<setfill(’*’)<<lefc<<setw(7)<<’B’<<endl;②cout<<setfill(’*’)<<left<<setw(7)<<’A’<<’B’<<endl;③cout<<’A’<<ser
Asmileisastrongsignofafriendlyandopenattitudeandawillingnesstocommunicate.Itisapositive,silentsignsentwi
Lateralthinking(横向思维),firstdescribedbyEdwarddeBonoin1967,isjustafewyearsolderthanEdward’sson.Youmightimagin
最新回复
(
0
)