某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。　　在实际施工过程中发生了如下几项事件：

admin2022-07-27 35

问题某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

　　在实际施工过程中发生了如下几项事件：
　　事件1：业主未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
　　事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
　　事件3：在工作E施工时，由于业主提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
　　事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
在上述事件中，承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?

选项

答案针对事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求，因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任，而工作A位于关键线路。　　针对事件2不能提出补偿要求，因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。　　针对事件3可以提出费用补偿要求，因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任。但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。　　针对事件4可以提出费用和工期补偿要求，因设计变更责任在业主，且工作F位于关键线路。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m1Xw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

启闭机座下的混凝土层浇筑厚度不应小于()cm。

对土料场的质量检查和控制中，()的检查和控制最为重要。

事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过()后，方可投入使用或进入下一阶段施工。

大坝土料干密度的测定，以下说法正确的是()。

砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，细砂的Mx值范围为()。

下列关于脚手架的说法正确的是()。

在漫长的地质发展过程中，地壳在内外力地质作用下，不断运动演变，所遗留下来的种种构造形态称为()。

德育个体性功能的最高境界是

人工地增加离体神经纤维浸浴液中的K+浓度，则该神经纤维静息电位的绝对值和动作电位的幅度将

无权利承受人或不能确定承受人，不能进行注销登记。()

方程5x2+y2+6z2=8表示()。

气动夯管锤中，管的直径为60cm，可以夯进长度为()m。

诉讼是指建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出由(　　)其合法权益，从而解决纠纷的审判活动。

下列说法不正确的是：

在国际大赛中，即使是优秀的运动员，也有人不必然不失误，当然，并非所有的优秀运动都可能失误。以下哪项与上述意思最接近?

水利水电工程管理与实务

二级建造师

启闭机座下的混凝土层浇筑厚度不应小于()cm。

对土料场的质量检查和控制中，()的检查和控制最为重要。

事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过()后，方可投入使用或进入下一阶段施工。

大坝土料干密度的测定，以下说法正确的是()。

砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，细砂的Mx值范围为()。

下列关于脚手架的说法正确的是()。

在漫长的地质发展过程中，地壳在内外力地质作用下，不断运动演变，所遗留下来的种种构造形态称为()。

德育个体性功能的最高境界是

人工地增加离体神经纤维浸浴液中的K+浓度，则该神经纤维静息电位的绝对值和动作电位的幅度将

无权利承受人或不能确定承受人，不能进行注销登记。()

方程5x2+y2+6z2=8表示()。

气动夯管锤中，管的直径为60cm，可以夯进长度为()m。

诉讼是指建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出由( )其合法权益，从而解决纠纷的审判活动。

下列说法不正确的是：

在国际大赛中，即使是优秀的运动员，也有人不必然不失误，当然，并非所有的优秀运动都可能失误。以下哪项与上述意思最接近?

诉讼是指建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出由(　　)其合法权益，从而解决纠纷的审判活动。