【背景资料】某开发公司投资兴建住宅楼工程，建筑面积12000m2，框架结构。经公开招投标，甲施工单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一201 3—0201)签订了施工承包合同，合同工期10个月。在专用条款中双方约定，钢筋、混凝土工程量

admin2019-04-02 48

问题【背景资料】
某开发公司投资兴建住宅楼工程，建筑面积12000m²，框架结构。经公开招投标，甲施工单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一201 3—0201)签订了施工承包合同，合同工期10个月。在专用条款中双方约定，钢筋、混凝土工程量在±10％以内时按照工程量清单单价结算，超出或减少幅度大于5％时，按照工程量清单单价的1．10倍结算。分包单位为开发公司指定。
在合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：甲施工单位将内部测算的部分费用发至项目经理部，其中人工费320万元，材料费1 200万元，机械使用费170万元，施工措施费110万元，企业管理费82万元，规费94万元和税
金69万元。
事件二：由于开发公司原因，导致C工作停工8d，专业分包单位当即就停工造成的损失向甲施工单位递交索赔报告，索赔误工损失8万元和工期损失8d。甲施工单位认为该停工的责任是开发公司造成的，专业分包单位应该直接向开发公司提出索赔，拒收专业分包的索赔报告。
事件三：开发公司指定分包的施工现场管理混乱，形成大量安全隐患，开发公司责令甲施工单位加强管理并提出了整改意见。甲施工单位认为指定分包的安全管理属于专业分包单位责任，非总包单位的责任范围。
事件四：C工作施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C工作施工档案，开发公司通知甲施工单位接收。甲施工单位认为C工作属于开发公司指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
【问题】
事件一中，项目的直接成本是多少万元?

选项

答案因为直接成本由人工费、材料费、机械费和措施费构成，所以计算该项目的直接成本为320+1200+170+110＝1800万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m4yw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

按照施工顺序进行描述施工方法应结合的是()。

施工机具配置计划确定的依据是()。

施工顺序应符合的逻辑关系是()。

关于建筑地面工程施工时对环境温度控制要求的说法，正确的是()。

钢结构焊接产生热裂纹的主要原因有()。

建设单位明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工的；由政府建设主管部门责令改正，处()的罚款。

关于涂饰工程中基层含水率要求的说法，正确的是()

烧结类块体的相对含水率是()。

在生物学、医学及其子科学的研究中，对从通常的生物学环境中分离出的生物体组织成分进行体外研究的实验称为体外实验；在活体生物机体之中进行研究的实验称为体内实验。根据上述定义，下列属于体外实验的是：

A．阴道涂片B．宫颈刮片C．腹腔镜检查D．诊断性刮宫E．子宫颈活体组织检查用于了解卵巢功能

牡螈散的功用是真人养脏汤的功用是

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向(　　)申请复议一次。

[2011年，第106题]局域网是指将各种计算机网络设备互连在一起的通信网络，但其覆盖的地理范围有限，通常在()。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是(　　)。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是(　　)。

()能够引起劳动法律关系产生、变更和消灭，具有一定法律后果的活动。

Inearly2004eighttinysensorsweredroppedfromaplanenearamilitarybaseinCalifornia.Afterhittingtheground,these

假设同一名称的产品有不同的型号和产地，则计算每种产品平均单价的SQL语句是______。

建筑工程管理与实务

二级建造师

按照施工顺序进行描述施工方法应结合的是()。

施工机具配置计划确定的依据是()。

施工顺序应符合的逻辑关系是()。

关于建筑地面工程施工时对环境温度控制要求的说法，正确的是()。

钢结构焊接产生热裂纹的主要原因有()。

建设单位明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工的；由政府建设主管部门责令改正，处()的罚款。

关于涂饰工程中基层含水率要求的说法，正确的是()

烧结类块体的相对含水率是()。

在生物学、医学及其子科学的研究中，对从通常的生物学环境中分离出的生物体组织成分进行体外研究的实验称为体外实验；在活体生物机体之中进行研究的实验称为体内实验。根据上述定义，下列属于体外实验的是：

A．阴道涂片B．宫颈刮片C．腹腔镜检查D．诊断性刮宫E．子宫颈活体组织检查用于了解卵巢功能

牡螈散的功用是真人养脏汤的功用是

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向( )申请复议一次。

[2011年，第106题]局域网是指将各种计算机网络设备互连在一起的通信网络，但其覆盖的地理范围有限，通常在()。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是( )。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是( )。

()能够引起劳动法律关系产生、变更和消灭，具有一定法律后果的活动。

Inearly2004eighttinysensorsweredroppedfromaplanenearamilitarybaseinCalifornia.Afterhittingtheground,these

假设同一名称的产品有不同的型号和产地，则计算每种产品平均单价的SQL语句是______。

法院对妨害民事诉讼行为人采取罚款、拘留强制措施时，应当用决定书。对决定不服的，可以向(　　)申请复议一次。

我国《职业健康安全管理体系一规范》(GB/T28001—2001)颁布的时间是(　　)。

采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是(　　)。