首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工合同签订后,施工单位在规定的时间内向监理机构提交了施工进度网络计划,如图3—1所示。 监理机构经审查认为该施工进度计划符合要求,于是在规定的时间内批准了该进度计划。 施工合同约定: (1)在施工期间,若由于建设单位原
某公路工程施工合同签订后,施工单位在规定的时间内向监理机构提交了施工进度网络计划,如图3—1所示。 监理机构经审查认为该施工进度计划符合要求,于是在规定的时间内批准了该进度计划。 施工合同约定: (1)在施工期间,若由于建设单位原
admin
2022-03-24
21
问题
某公路工程施工合同签订后,施工单位在规定的时间内向监理机构提交了施工进度网络计划,如图3—1所示。
监理机构经审查认为该施工进度计划符合要求,于是在规定的时间内批准了该进度计划。
施工合同约定:
(1)在施工期间,若由于建设单位原因或责任造成工期延误,建设单位应向施工单位补偿1万元/天:若由于施工单位原因或责任造成工期延误,应扣减工程款1万元/天。
(2)若施工中实际完成的工程量超过合同工程量清单中的工程数量10%时,超过部分按原单价90%计价。
施工中发生以下事件:
事件1:A工作为基础土方,基础土方合同工程量清单工程数量为400m
3
。因设计变更,该工程实际完成的工程数量为450 m
3
。(工程量清单中,A工程基础土方单价为80元/m
3
)
事件2:C工作为圆管涵,施工结束后,监理工程师要求对圆管涵两侧回填土压实质量进行开挖检查。经检查发现圆管涵两侧回填土压实质量不合格,需返工处理。结果造成工期延误2天,返工费用3万元。
事件3:工程施工中施工单位发现建设单位提供的设计图纸有明显错误,于是立即书面报告监理工程师。由于修改图纸致使E工作施工拖延3天,停工窝工损失5万元。
事件4:在进行K工作中,施工现场遇到季节性大雨,造成工期延误2天。
问题:
上述各事件中,哪些应给予工期、费用补偿,并说明理由。
选项
答案
(1)事件1中,变更发生在A工作上,而A为关键工作,A工作计划工期为8天,合同清单工程量为400m
3
,平均每天完成400/8=50(m
3
/天)。 变更后,实际工程量增加了450-400=50(m
3
), 因此,A工作的工期增加1天,这1天应予以补偿。 A工作的工程量由400m’增加到450 m
3
,[(450-400)/400]×100%=12.5%>10%,按照合同约定,超过10%的按原单价的90%计价。 因此,由于变更导致增加的费用为: [50-(50-400×10%)]×80+(50-400×10%)×80×90%=3920(元) 或400×10%×80+[50-(400×10%)]×80×90%=3920(元) 由于变更造成工期延误和费用增加,因此,延误的工期1天和增加的费用3920元应予以补偿。 (2)事件2中,导致施工延误和费用增加是由于施工单位施工质量不合格造成的,施工单位应承担所有损失,因此,工期、费用均不予以补偿。 (3)事件3中,由于建设单位提供的设计图纸有错误导致施工延误和增加费用,但延误的工期发生在非关键工作E上,而且延误的3天时间没有超过E工作的总时差,对总工期没有影响,因此延误的工期不予补偿。但造成的5万元的费用应予以补偿。[注:工作E的总时差为:36-(8+6+7+8+4)=3天] (4)事件4中,K工作进行中,遇到了季节性大雨天气,属于施工单位可预见的,施工单位应承担由此所造成的损失。因此,工期延误不予补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mPq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理,称为()。
设备毁损、灭失的风险,在设备交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但当事人另有约定或具有以下()情形之一的法律事实除外。
按照新黄皮书的规定,对于分包情况描述正确的是( )。
委托监理合同的通用条件是( )。
( )是指业主与总承包人之间就统一承担设备工程的设计、规划、采购交接、施工和启动以及操作和维护确定相互权利义务的协议。
( )按工程项目对设备的要求,从选择承包方的准备工作到决定承包方,从与承包方签订合同到合同的履约全过程,从合同实施到解决违约和索赔,工程师对全过程的合同管理都是使业主和承包方运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。
当事人在合同中约定违约金的,一方违约后,( )。
( )广泛用于一般性计划和可行性研究、设计、详细设计和施工监理等咨询活动。
在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同文件中,都将设备监理工程监理人员分为( )。
保险合同中的保险人对于( )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
随机试题
下列哪个部位病变可出现截瘫()
Itwasclever______attheanswerintwominutes.
对腹泻患儿预防皮肤受损的护理错误的是
脾虚湿盛的泄泻证宜用内伤湿滞、外感风寒的泄泻证宜用
下列属于假膜性炎的疾病是
高某系犯罪集团首要分子,在人民法院审判期间,先后出现了因人民检察院建议补充侦查而延期审理和因案件出现新情况而改革管辖的情形。请问,下列关于人民法院对高某进行审判的期限的说法中,正确的有()
自动化仪表工程安装可分为()阶段。
在投资规划中,投资人的生命周期分为()个阶段。
数据汇总的组织方法主要有( )。
因连续3日上班迟到,在某行政机关工作的小汪被其单位领导曾主任直接辞退。()
最新回复
(
0
)