某公路工程施工项目发包人通过招标与承包人按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了该工程的施工合同。承包人必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。承包人的分项工程首先向监理工程师申请质量验收，取得质量验收合格文件后，向监理人提出计

admin2022-03-24 25

问题某公路工程施工项目发包人通过招标与承包人按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了该工程的施工合同。承包人必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。承包人的分项工程首先向监理工程师申请质量验收，取得质量验收合格文件后，向监理人提出计量申请和支付工程款。工程开工前，承包人提交了施工组织设计并得到批准。
施工过程中发生以下事件：
事件1：在工程施工过程中，承包人发现施工图纸存在明显差错，于是书面报告了监理工程师。监理工程师确认后，口头要求暂停施工，承包人亦口头答应。待施工图纸修改后，承包人恢复施工。事后监理人要求承包人就变更所涉及的工程费用问题提出书面报告。
事件2：在开挖土方过程中，遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间，造成工期延误。
事件3：施工过程中遇到数天季节性大雨，后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成发包人、承包人施工现场办公用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，承包人中数名施工人员受伤，雨后承包人用了很多工时进行工程清理和修复作业。
事件4：在施工中发现了较有价值的出土文物，造成承包人部分施工人员和机械窝工，同时承包人为保护文物付出了一定的措施费用。
问题：
事件2中，承包人按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问监理人应如何处理此事?

选项

答案对处理孤石引起的索赔，这是地质勘探报告未提供的，施工单位预先无法估计的地质条件变化(不利的物质条件)，属于发包人应承担的风险，应给予承包人工期顺延和费用补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mTq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()是指地方国家权力相关及其常设机关为保证宪法、法律和行政法规的遵守和执行，结合本行政区内的具体情况和实际需要，依照法律规定的权限，通过和发布的规范性法律文件。

在设备工程领域，其法律渊源主要有()。①宪法；②法律；③行政法规；④行政规章；⑤地方性法规和地方性规章；⑥司法解释

依照我国有关法律规定，承包人按照承包合同的约定或者经过发包人同意，可以将其承包的工程()给他人完成。

()，是指合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求，并列明合同的条款，以及限定其在一定期限作出承诺的意思表示。

下列关于仲裁协议的作用，说法错误的是()。

安装调试前，供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行()，讲解和示范要进行工作的程序和方法。

()是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。

《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

合同被变更、撤销的前提是()。

抵押是指债务人或者第三人向债权人以()的方式提供一定的财产作为抵押物的担保方式。

依据婴幼儿语言发展月份指标，对观察到的婴幼儿听和说的发展情况进行分析评价，计算出()的发育年龄。

关于经腹输卵管绝育术的时间，下列叙述正确的是

消防工程安装中，关于消防水箱的设置，下列叙述错误的是()。

在Word中，能够实现“粘贴”功能的操作（）。

B公司生产乙产品，乙产品直接人工标准成本相关资料如下表所示：假定B公司实际生产乙产品10000件，实际耗用总工时25000小时，实际应付直接人工工资550000元。要求：(1)计算乙产品标准工资率和直接人工标准成本。

甲已满18周岁(在校大学生)，无收入，在校期间打伤同学乙，花费医疗费3000元。该费用()。

从国际视角看新形势下重要战略机遇期的条件发生的变化是

DieMuttergibt______KindeinenKu?.

A、Russia.B、SaudiArabia.C、Canada.D、TheUnitedStates.D细节题。根据句[9]可知，北美洲消耗掉了全球三分之一的石油，其中消耗最多的是美国，其每年人均消耗459加仑汽油。因此，D为答案。