首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2),并得到甲方代表的同意。
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2),并得到甲方代表的同意。
admin
2010-03-16
35
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
问题
1.在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?
2.该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?
3.假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项?费用补偿额为多少元?
选项
答案
1.乙方对各事件可否提出工期补偿和(或)费用补偿的判定如下。 事件1:可以提出费用补偿和工期补偿要求。 理由:因为地质条件的变化属于有经验的承包商所无法合理预见的,且该工序为关键工序(或位于关键线路上)。 事件2:可提出费用补偿要求。 理由:①设计变更属甲方应承担的责任;②该工序为非关键工序,且延误时间(2天)未超过该工序的总时差,因此工期补偿为0天。 事件3:不能提出费用和工期补偿要求。 理由:因施工机械故障属乙方应承担的责任。 事件4:不能提出费用和工期补偿要求。 理由:因乙方应就自己购买的材料不合格造成的后果承担责任。 事件5:不能提出费用和工期补偿要求。 理由:因为双方已在合同中约定采用奖励方法解决乙方加速施工的费用补偿,故据此所发生的赶工措施费应由乙方自行承担。 2.该工程实际工期为40天,可得到的工期补偿为3天。 附:该工程网络进度计划。 (1)原网络进度计划(图6-5)。 [*] 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 计划工期:38天(注:合同工期也为38天,两者相等)。 (2)实际网络进度计划(图6-6)。 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 实际工期:40天。 [*] (3)由于甲方责任而导致的进度计划(图6-7)。 [*] 关键路线:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 计算工期:41天。 与合同工期相比,延长3天。 3.合理的费用补偿如下。 (1)事件1 1)增加人工费:10×30=300元 2)窝工费:15×18=270元 3)增加工程费用:40000元 事件1合计应得到的费用补偿:300+270+40000=40570(元) (2)事件2 增加工程费用:15000元 提前工期奖:1×5000=5000元 (注:实际合同工期为41天,而实际工期为40天) 合计费用补偿:40570+15000+5000=60570元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mav5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
履行地点不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
下列属于合同法基本原则的是()。
(),是指在市场经济条件下进行大宗物资设备买卖、工程建设项目的发包和承包以及服务项目的采购与提供时,广泛地引入竞争机制的交易方式。
(),是指由于债权人一方的原因,而使债务人不能依据合同的约定向其交付标的物的,法律规定,债务人有权将该标的物交给有关机构保存,从而完成履行债务,并终止合同关系的法律制度。
(),是指当事人为了保障债权的实现,根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。
依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理,称为()。
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行,发包人不要求支付工程的,承包人应承担()。
工期可以顺延的根本原因在于()。
北京A建筑公司通过电子邮件向南京B公司发出订购一批水泥的要约,此要约的生效时间为()。
随机试题
A.胆道感染B.十二指肠溃疡C.胆汁性胃炎D.胆总管癌变E.肠液逆流囊肿切除,肝总管十二指肠吻合术最严重的后遗症是
A、表里辨证B、寒热辨证C、虚实辨证D、阴阳辨证E、脏腑辨证辨别邪正盛衰的纲领是()
下列关于日本宪法的说法,正确的是?()
用人单位与劳动者建立全日制劳动关系,应当订立()。
导游语言的()不仅要考虑表达的内容,也要考虑表达方式,还要力求与神态表情、手势动作以及声调等和谐一致。
社会主义市场经济体制的基础是()。
当事务程序执行回滚指令时,事务进入(45)状态。
Whatdoesthemanaskthewomanfor?
ThemostpromisingeffortinyearstorestorefairnessandhopetotheimmigrationsystembeginsWednesday,whentheObamaadmin
A、Aclient.B、Abankmanager.C、Thepolice.D、Bankheadquarters.B细节推断题。由Thecrimewasrevealedearlierthismonthwhenaclient
最新回复
(
0
)