首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-1所示的网络进度计划。
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-1所示的网络进度计划。
admin
2009-08-19
25
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-1所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件。
事件1:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天。
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天。
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。
事件4:乙安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
[问题]
施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
(注:计算结果保留一位小数)
选项
答案
1.对索赔要求的判定 (1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。 业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,因为已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿 相应的费用。 因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 (4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.工期和费用补偿的计算 (1)甲公司应得到工期补偿 事件1;业主预制桩供应不及时补偿工期7天; 事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。 工期补偿合计12天。 甲公司应得到费用补偿为: 事件1:7×6000=4.2(万元) 事件2:5.0万元 事件4:5×6000=3.0(万元) 费用补偿合计12.2万元。 (2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿为: 事件1补偿:7×6000=4.2(万元) 事件4罚款;5×6000=3.0(万元) 费用补偿合计4.2-3.0=1.2(万元) 3.工程价款的计算 桩购置费:800×950=76(万元) 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元) 甲公司桩基础施工应得工程价款:129.6-76=53.6(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mcv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据工程施工质量验收基本规定,施工现场质量管理应具有()。
监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时,为了有效地控制设计工作进度,应当()。
在某工程单代号搭接网络计划中,关键线路是指()的线路。
某混凝土结构工程,工程量清单中估计工程量为3000m3,合同规定混凝土结构工程综合单价为550元/m3,实际工程量超过估计工程量15%以上时,单价调整为540元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为4000m3,则该项工程结算款为(
某工程采用固定总价合同,合同执行过程中,在发生()时,发包方才对合同总价作相应调整。
采用定额单价法编制施工图预算时,若分项工程施工工艺条件与预算单价不一致而造成人工、机械的数量增减时,处理方法一般是()。
某工业项目固定资产投资为3000万元,流动资产为1500万元,其中资本金占项目总投资的50%。投产后,销售税金及附加为150万元,平均年净利润为600万元,则该项目的平均资本金净利润率为()。
人工费是指按工资总额构成规定,支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。下列应计入人工费的是()。
分阶段设计审查由建设单位组织有关专家或机构进行工程设计评审,其目的是()。
按施工进度编制施工成本计划时,若所有工作均按照最迟开始时间安排,则对项目目标控制的影响有()。
随机试题
迨半奏,引商刻羽。迨:
()
郑女士,35岁,5年前曾剖宫产一女婴,2年前因带宫内节育器妊娠行人工流产术。现停经4个月,感有胎动3天,入院要求引产。B型超声检查提示胎儿双顶径45mm。尿蛋白(++)。经追问病史,曾患有慢性肾炎5年引产后,采取何种避孕措施为宜()
高剂量率后装治疗机是指放射剂量率为
琥珀的主治病证有( )。
项目融资前财务分析可计算的指标有()。
危险化学品特种作业人员应具备的条件不包括()。
()不是市场风险的特征。
20世纪30年代,获得理学博士的苏步青与同学陈建功相约,自愿来到新建的浙江大学数学系任教。当时系里只有4名教师,10多个学生,图书资料奇缺,实验设备全无,经费无着落。苏步青名为副教授,却连续几个月没有拿到一分钱。但他毫不动摇,与陈建功老师一起每人开四门课,
王某被法院宣告死亡,妻子李某改嫁袁某,儿子小王被袁某收养,后来袁某遭遇意外身亡。现在王某重新出现,以下选项正确的是()
最新回复
(
0
)