首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法
admin
2019-04-14
50
问题
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。
选项
A、增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担
B、发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
答案
B
解析
发包人的原因造成工期延误,可以索赔工期、费用和利润;法律变化引起的价格调整可以索赔费用。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mdyu777K
本试题收录于:
建设工程经济题库一级建造师分类
0
建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
在进口设备交货类别中,买方承担风险最大的交货方式是在()交货。
在下列固定资产折旧方法中,折旧基数随着使用年限的变化而不断变化的是()。
按《建筑安装工程费用项目组成》的规定,建筑安装工程企业管理费包括()。
在下列关于现金流量图的表述中,错误的是()。
项目的投资机会研究阶段是根据相关资料初步判断项目是否可行的阶段,这一阶段被称为()。
记日工和总承包服务费由承包人根据()提出的要求,按估算的费用确定。
某施工企业一次性从银行借人一笔资金,按复利计息,在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款,则根据借款总额计算各期应还款数额时,采用的复利系数是()。
某建设项目估计总投资1000万元,项目建成后各年净收益为250万元,则该项目的静态投资回收期为()年。
根据《企业会计准则》,施工企业发生的固定资产日常修理费应作为()予以确认。
()是指企业在实现利润按照税法及有关法规的规定交纳相关税费后应给予投资者的回报,是作为投资者应该分享的所得税后的利润分配而取得的投资收益。
随机试题
《素问.五藏生成篇》说“多食咸”可致()(2002年第10题)
Whatdoes"it"refertointhesentence"Ithinkitimportanttoachieveanagreementonthisissue"?
求下列定积分:
维持个体和社会生存与发展的必要事物在人脑中的反映,称之为【】
口腔修复工艺焊接技术中,常用的白合金焊料熔化温度A.350~450℃B.500~600℃C.650~750℃D.800~850℃E.950~1050℃
施工项目质量控制的实施程序不包括( )。
证券交收的实质是依据清算结果实现证券与价款的收付,从而结束整个交易过程。()
2016年1月1日,甲拒绝向乙支付到期租金,乙忙于事务一直未向甲主张权利。2016年6月20日,乙因出差遇险无法行使请求权的时间为20天。根据诉讼时效法律制度的规定,乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。
刑事裁判涉财产部分,由作出生效裁判的人民法院执行。作出生效裁判的人民法院可以委托财产所在地的同级人民法院执行。()
TheEconomistcalculatesthataroundtheworldalmost290million15-to24-year-oldsareneitherworkingnorstudying:almosta
最新回复
(
0
)