首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件: 事件一:因业
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件: 事件一:因业
admin
2022-05-11
46
问题
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行:
在计划执行过程中,出现了如下事件:
事件一:因业主不能及时提供材料使E工作延误2天,G工作延误1天,H工作延误2天。
事件二:因机械故障检修使E工作延误1天,G工作延误1天。
事件三:因业主变更设计,使F工作延误2天。
事件四:因电网停电,使F工作延误0.5天,I工作延误0.5天。
以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。
为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告,并附有关资料和证据,主要索赔要求如下:
(1)工期:E停工3天,F停工2.5天,G停工2天,H停工2天,I停工0.5天,要求总计顺延工期10天。
(2)费用:
①机械设备台班费
E工作吊车:(2+1)台班×1 200元/台班=3 600(元)。
F工作搅拌机:(2+0.5)台班×300元/台班=750(元)。
G工作小机械:(1+1)台班×300元/台班=600(元)。
H工作搅拌机:2台班×300元/台班=600(元)。
合计要求补偿机械台班费损失5 550元(经监理工程师审核,上述机械台班费单价合理)。
②人工费
E工作:3天×15人×40元/天=1 800(元)。
F工作:2.5天×18人×40元/天=1 800(元)。
G工作:2天×8人×40元/天=640(元)。
H工作:2天×18人×40元/天=1 440(元)。
I工作:0.5天×10人×40元/天=200(元)。
合计要求补偿人工费损失5 880元(经监理工程师审核,上述人工单价和人工数量合理)。
工期索赔是否合理?为什么?
选项
答案
非承包商原因引起停工,业主应给予工期顺延,但因承包商自身原因引起的停工不应顺延工期。如因施工机械故障原因引起E工作延误1天,G工作1天。同时,不在关键线路上的工序,虽然非承包商原因引起延误,但若有足够时差,对工期不产生影响,不应计入索赔额,如G、F工作。故合理的工期索赔时间是:E工作(2天)+H工作(2天)+I工作(0.5天)=4.5(天)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/meHw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
在确定土料压实参数的碾压试验中,一般以单位压实遍数的压实厚度()者为最经济合理。
关于水利水电工程施工照明的要求,下列说法正确的有()。
[背景资料]某中型水库主坝为黏土心墙砂壳坝,心墙最小厚度为1.2m,其除险加固的主要工程内容有:①上游坝面石渣料帮坡;②完善观测设施;③坝基、坝肩水泥帷幕灌浆;④新建坝顶混凝土防浪墙;⑤增设混凝土截渗墙;⑥下游坝面混凝土预制块护坡;⑦新建坝
下列水泥中,属于按照主要的水硬性物质不同划分的有()。
材料与水有关的性质有()。
承受高速水流的冲刷、水流脉动压力和底部扬压力作用的水闸下游连接段的组成部分是()。
缝面上出现的剪应力很小,使坝体能保持较好的整体性的分块方式是()。
骨料的含水状态可分为()。
随机试题
认为人们有积极的工作源动力的假设是_______。
肾岩肝郁痰凝型应用何方乳岩正虚毒炽型应用何方
2004年1月,冯某在某市开设一家夜总会并非法提供色情服务。冯某要求统一保管卖淫妇女的身份证,对卖淫妇女实行集体吃住、统一收费、定期体检和发避孕工具的措施。2004年2月,在冯某掌控下的一卖淫女陆某将一名刚满13周岁的女孩邵某引诱来卖淫。2004年3月,出
发包人按合同约定提供材料设备,负责保管和支付保管费用的分别是()。
第二审人民法院对上诉案件,经过审理,可按照下列( )情形,分别处理。
甲有限责任公司设股东会、董事会、监事会,该公司经理王某违反法律规定,拖延向股东张某分配利润,张某拟通过诉讼维护自己的权利,下列关于张某诉讼权利的表述中,符合公司法律制度规定的是()。
2014年3月某企业开始自行研发一项非专利技术,至2014年12月31日,研发成功并达到预定可使用状态,累计研究支出为160万元,累计开发支出为500万元(其中,符合资本化条件的支出为400万元)。该非专利技术使用寿命不能合理确定,假定不考虑其他因素,该经
ABC会计师事务所承接了K公司2×10年度财务报表审计业务,在审计过程中,遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。ABC会计师事务所于2×11年2月25日完成审计工作,在此期间发现了下列有关会计估计的期后事项,属于第一类期后事项的有()。
影响人的发展的因素很多,其中()是生理前提和物质基础。
Readthefollowingtextanddecidewhichanswerbestfitseachspace.Forquestions26-45,markoneletterA,B,CorDonthe
最新回复
(
0
)