背景某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。

admin2016-01-17 45

问题背景
某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。
由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施工力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。
地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?

选项

答案这是一道关于设备基础验收的技术题，根据地脚螺栓孔验收规定，地脚螺栓孔主要验收孔的中心线位置、孔的深度和垂直度。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mxou777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

施工监理工程质量控制的基本依据包含()。

根据《水电工程验收管理办法》(2015年修订版)，以下关于工程蓄水验收的说法，正确的是()。

根据《水利建设工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号)，下列关于承包单位分包管理职责叙述正确的是()。

单位工程完工验收应具备的条件是()。

下列关于水利工程基本建设项目审计的说法，正确的是()。

下列关于必须招标的暂估价项目的说法，正确的有()。

项目法人应在计划蓄水时间前()向有关部门报送蓄水验收申请报告。

根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706—2011，采用开敞式高压配电装置的独立开关站，其场地四周应设置高度不低于()m的围墙。

心的主要生理功能是

A．精原细胞瘤B．母细胞瘤C．肉瘤D．癌E．霍奇金病来源于间叶组织的恶性肿瘤是

一小区20户居民对市工商管理局准予某兽药生产经营股份有限公司登记注册不服，向法院提起行政诉讼。法院受理后，原告提出该公司登记注册时提交的兽药生产许可证和兽药经营许可证违法。下列哪些说法是正确的?()

电脑监测系统信号回路控制电缆的屏蔽选择，应符合()。

在成人学习、成人培训中，培训师和学员都是课程的重要资源。()

设有一薄板，其边沿为一抛物线，如图1-3-3所示，若顶点恰在水面上，试求薄板所受的静压力，并求将薄板下沉多深，压力加倍?

Bankershavebeenblamingthemselvesfortheirtroublesinpublic.Behindthescenes,theyhavebeentakingaimatsomeoneelse:

WhattheHeckDoesVincentvanGoghHaveToDoWithInternetMarketing?[A]Nothingandeverything!Tuckeddiscreetlyawayon