首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建设工程,建筑面积3.8万平方米,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项
【背景资料】 某建设工程,建筑面积3.8万平方米,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项
admin
2015-03-21
20
问题
【背景资料】
某建设工程,建筑面积3.8万平方米,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包。分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式。租赁合同约定,大模板到货每延误1d,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划图如图2(时间单位:d)所示。
施工过程中,发生了以下事件。
事件一:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水,造成基础工程施工工期延长5d,因工人窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。
事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d,直接经济损失20万元。
事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。
事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。
事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接经济损失0.5万元。
其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。
该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少万元?
选项
答案
(1)125+210+40+49+200=624(d),实际总工期624d。 (2)工期补偿:事件一和事件四中5+9=14(d),可补偿工期14d。 (3)被罚:被罚款=(624—120一200—400—40一200—147)×1=10×1=10(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nHLu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
钢筋加工及安装施工的实测项目中,属于非关键项目的有()。
在桥梁基础工程施工中,扩大基础施工的主要质量控制点有()。
下列关于预应力筋的加工和张拉质量检验基本要求的说法,错误的是()。
背景材料:某公路路面工程,里程桩号为K5+000~K29+000,总长度为24km。路面结构层分为级配砾石底基层、水泥稳定碎石基层、沥青面层(单层)。建设单位(业主)希望施工单位尽可能用最短时间完成该路面工程施工。施工单位根据自己的能力准备组织2个路面施
背景材料:施工单位承接了某丘陵区一级公路路基施工任务。施工单位编制了路基施工组织设计,并对施工组织设计进行了优化,重点优化了施工方案,主要包括施工方法的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织的优化。技术人员根据路基横断面计算出土石方的断面方数
背景材料:某承包人承接了一段高速公路路基工程,路基填料为土方。为确保项目的工期、质量、安全和成本,项目部制定了施工方案和一系列的规章制度。在路基施工中特别强调了土方路基施工的如下质量控制关键点:(1)旆工放样与断而测量。(2)保证填土材料合格。问题
背景材料:某高速公路M合同段(K17+300~K27+300)主要为路基土石方工程,本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层,抗压强度20MPa左右,地表土覆盖层较薄。在招标文件中,工程量清单列有挖方2400000m3(土石比例为6:4),填方2490000m3,
背景资料:某公路路面工程,里程桩号为K5+000~K29+000,总长度为24km。路面结构层分为级配砾石底基层、水泥稳定碎石基层、水泥混凝土面层(单层),面层采用轨道摊铺机摊铺施工。建设单位(业主)希望施工单位尽可能用最短时间完成该路面工程施工
桥梁钢筋骨架施焊顺序错误的是()。
无规共聚聚丙烯管(PP-R管)可应用于()。
随机试题
建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。
Notallmemoriesaresweet.Somepeoplespendalltheirlivestryingtoforgetbadexperiences.Violenceandtrafficaccidentsc
A.《黄帝内经》B.《难经》C.《伤寒杂病论》D.《诸病源候论》中医学第一部病因病机证侯学专著是
同侧额纹消失可能是因为损伤了面神经的
企业提高投资报酬率可以增加股东的财富。()
对被试者施测16PF,主要目的是为了()。
A、1/5B、1/3C、3/5D、1C第一步,本题考查数图推理。第二步,第一个圆内12×4=6×8,第二个圆内10×2=5×4,第三个圆内4×4=8×2,圆内存在规律左上×右上=左下×右下,那么1×3=5×?,?为3/5。因此,选择C选项。
党委领导下的专门机关与广大群众相结合,是我国所有公安业务工作都必须遵循的共同指导原则。()
Whydoesthemanobjecttotheideaofgoingforawalk?
A、ThelocalAfricansarepeace-lovingpeople.B、Sodabottlesareverypreciousinsomeremoteareas.C、Atrivialthingmaysomet
最新回复
(
0
)