背景资料：某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中，质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公

admin2022-02-10 47

问题背景资料：
某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中，质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。
施工过程中发生如下事件：
事件一：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准，分包单位提出异议。
事件二：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。
事件三：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5d，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。
事件四：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。
问题：
事件三中，分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理?应怎样解决?

选项

答案(1)事件三中，分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。 (2)解决方法：因分包单位是与安装公司签订的分包合同，与业主无合同关系和直接的经济关系，安装公司与业主有直接的合同和经济关系，而合同中规定电缆等主材由业主提供。今已拖期，直接影响到安装进度，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和要求工期顺延。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nTDw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

总承包单位如果仅申请施工II缶时用电，那么施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电时，总承包单位应及时()。

利用报警系统和门禁系统的设备，可以实现()巡更。

以气体为试验介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中的泄漏点的试验，属于管道系统试验中的()。

标志标明“封存”字样的计量器具，所处的状态应是()。

适用于酸碱性环境的非金属风管系统是()。

通风空调系统风量平衡后，总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于()。

电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查→()→联箱找正划线→管子就位对口、焊接。

利用各种酸溶液或碱溶液达到金属表面除锈目的的处理方法是()。

某女，孕后腰酸腹痛，胎动下坠，无阴道出血，可诊断为(　　)

药品说明书应包含的基本科学信息主要包括()

甲公司诉乙公司一案一审判决下来后，一审人民法院发现判决有错误，根据上述情况下列陈述正确的是：

功能折旧是指建筑物在功能上的相对缺乏，落后或者过剩所造成的建筑物价值的损失。造成建筑物功能折旧的主要原因有()等。

按照《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213的规定，属于分包人工作与义务的有()。

公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，()。

目前生物工程产业可以说是一个非常有前景的新兴产业，对于进入该产业的企业来说，早期的进入障碍包括()。

Timewas,oldpeopleknewtheirplace.Powerwaspassedtosonsanddaughters,crownsplacedonyoungerheads.Notanymore.The

机电工程管理与实务

二级建造师

总承包单位如果仅申请施工II缶时用电，那么施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电时，总承包单位应及时()。

利用报警系统和门禁系统的设备，可以实现()巡更。

以气体为试验介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中的泄漏点的试验，属于管道系统试验中的()。

标志标明“封存”字样的计量器具，所处的状态应是()。

适用于酸碱性环境的非金属风管系统是()。

通风空调系统风量平衡后，总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于()。

电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查→()→联箱找正划线→管子就位对口、焊接。

利用各种酸溶液或碱溶液达到金属表面除锈目的的处理方法是()。

某女，孕后腰酸腹痛，胎动下坠，无阴道出血，可诊断为( )

药品说明书应包含的基本科学信息主要包括()

甲公司诉乙公司一案一审判决下来后，一审人民法院发现判决有错误，根据上述情况下列陈述正确的是：

功能折旧是指建筑物在功能上的相对缺乏，落后或者过剩所造成的建筑物价值的损失。造成建筑物功能折旧的主要原因有()等。

按照《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213的规定，属于分包人工作与义务的有()。

公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，()。

目前生物工程产业可以说是一个非常有前景的新兴产业，对于进入该产业的企业来说，早期的进入障碍包括()。

Timewas,oldpeopleknewtheirplace.Powerwaspassedtosonsanddaughters,crownsplacedonyoungerheads.Notanymore.The

某女，孕后腰酸腹痛，胎动下坠，无阴道出血，可诊断为(　　)