【背景资料】某施工单位承接了某二级公路桥梁工程，施工单位按照合同工期要求编制了图4—1(时间单位：d)，并经监理工程师批准后实施。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：工作D(1号台基础)施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损，机械维修花费

admin2019-10-25 36

问题【背景资料】
某施工单位承接了某二级公路桥梁工程，施工单位按照合同工期要求编制了图4—1(时间单位：d)，并经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了如下事件：
事件1：工作D(1号台基础)施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损，机械维修花费2万元，同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8 d。
事件2：施工单位租赁的施工机械未及时进场，使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天，造成施工单位经济损失2000元／d。
事件3：业主变更设计，未及时向施工单位提供图纸，使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15d，造成施工单位经济损失1600元／d。
【问题】
分别分析事件1，2，3对总工期的影响，并计算施工单位可获得的工期补偿。

选项

答案事件一，罕见特大暴雨属于不可抗力事件，费用不得索赔；理应获得工期赔偿，但工作D是非关键工作，拖延时间8天未超过其总时差，所以对总工期没有影响，不予索赔。事件二，对总工期有影响，会使总工期延长8天，因为工作F为关键工作。施工单位租赁的施工机械未及时进场，属于施工单位责任，费用和工期不予索赔。事件三，业主变更设计但未及时向施工单位提供图纸，属于业主责任，可获得工期和费用赔偿，因为E工作拖延时间超过其总时差5天，变为关键工作，工期变为150天，索赔5天。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ngjw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

隧道附属设施包括()。

在夜间通过对车灯光反射，使司机能了解前方道路线形及走向，提前做好行车准备的交通安全设施是()

根据不同的地质条件，《公路隧道设计规范》将围岩分为()。

苏子既可用于肠燥便秘，又可用于

张某犯侮辱罪，由于犯罪情节轻微，法院认为不需要判处刑罚，并对其作出了一定的处理。在下列的各种处理措施中，合法适当的有()。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，工程未移交发包人前，应由()负责照管和维护。

建立社会主义宏观经济调控手段体系，应以()为主。

企业将作为存货的房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，转换日其公允价值大于账面价值的差额，应确认为()。

某大型社会工作机构专门负责建立青少年组织，这属于青少年()的社会工作。

Hehasbeencalledthe“missinglink”．Half-man，half-beast．Heissupposedtoliveinthehighestmountainintheworld—MountEvere

简述西周“六艺”教育的内容和特征。

下列关于WindowsServer2003系统DNS的安装、配置和测试方法的描述中，错误的是______。

串的长度是()。