首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同,约定工期14个月。 背景一:在对设备支架进行焊接过程中,每吨支架消耗人工10个工日,型钢1.08t,各种机械台班费400元,其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28.5元,型钢的综合单价为每吨3800元
某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同,约定工期14个月。 背景一:在对设备支架进行焊接过程中,每吨支架消耗人工10个工日,型钢1.08t,各种机械台班费400元,其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28.5元,型钢的综合单价为每吨3800元
admin
2017-06-21
49
问题
某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同,约定工期14个月。
背景一:在对设备支架进行焊接过程中,每吨支架消耗人工10个工日,型钢1.08t,各种机械台班费400元,其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28.5元,型钢的综合单价为每吨3800元。
背景二:在施工过程中,由于勘察失误,业主决定改变某构件的位置,为此,承包商将原构件拆除,并重新安装,增加人工15个工日,机械台班0.5个台班,已知工程所在地人工工日单价为28.5元,该机械租赁费为700元/台班。
背景三:在某项工作的施工过程中,发生以下事件:
事件一:由于业主未能及时提供材料,导致承包商人员窝工20个工日,该项工作的工期延长3天,并影响到总工期;某种机械没备窝工1个俞班,该设备的窝工费为280元/台班。人员窝工费为23.5元/工日。
事件二:由于业主提供的动力故障,停工两天,但由于该项工作不在关键线路上,未影响总工期。人员窝工16个工日,人员窝工费为23.5元/工日。
事件三:为了确保工程质量,承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施,花费技术措施费2000元。
事件四:在设备主体安装过程中,由于承包商提供的施工机械发生故障,造成人员窝工8个工日,设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23.5元/工日。针对上述四个事件,承包商向业主和监理工程师提出工费用索赔;同时针对事件一、二、四提出了工期索赔。[2006年真题]
根据题意,同答下述问题:
根据背景三提供的信息,以下关于承包商工期索赔的说法中正确的为( )。
选项
A、针对事件一和事件二的工期索赔成立
B、针对事件一的工期索赔成立,其余不成立
C、针对事件一和事件四的工期索赔成立
D、三项工期索赔均不成立
答案
A
解析
事件一和事件二是由于业主的原因造成的损失,承包商可以进行工期的索赔。事件三保证工程质量属于承包商的责任范围;事件四是由于承包商机械故障造成的工程延期,承包商不可以索赔。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nu5M777K
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
计算交通拥堵的边际外部费用时,如果MPC表示某个公路用户驾车每多行驶1公里形成的所能预见到的额外费用,a表示行驶每公里的固定费用,b表示乘车人的单位时间价值,s表示行驶速度,则MPC的计算方法为()。
交通运输有助于产生新的消费和新的物流组织,这体现了交通运输()。
某航班固定成本为30万元,每个旅客的可变成本为400元,最多容纳260名旅客。该航班停降的B机场,主营国内和国际航班,本年度发生折旧成本6亿元,其他成本2亿元,服务国内航班的航站楼面积占总面积的40%,旅客吞吐量为1200万人次,占总服务旅客数量的65%。
某航班固定成本为30万元,每个旅客的可变成本为400元,最多容纳260名旅客。该航班停降的B机场,主营国内和国际航班,本年度发生折旧成本6亿元,其他成本2亿元,服务国内航班的航站楼面积占总面积的40%,旅客吞吐量为1200万人次,占总服务旅客数量的65%。
某航运公司以6000万美元订造了一艘50000载重吨的散货船,预计船舶使用期为10年,采用直线折旧法进行折旧,残值为船价的12%。该船主要提供中国S港与欧洲L港间的散货运输,全年共营运6个往返航次。S港与L港之间每个往返航次的燃油成本为48.6万美元,S港
下列关于成本的说法中,正确的有()。
设完成一定运量所消耗的运营指标数为X1,X2,X3,…,Xn,各项指标相应的支出率为A1,A2,A3,…,An,无关支出为B,则按支出率法计算的铁路运输成本为()。
已知A、B两地之间有铁路、公路、民航等多种运输方式。假设在去年4月份,A、B两地间民航票价下降10%,当月该线路民航运量上升5%,A、B两地间铁路运量下降4%。则去年4月份A、B两地间铁路、民航运输需求的交叉弹性系数为()。
从中国某港运输原油至欧洲,往返航次运距为26388海里,往返航次港口费用为19600美元,燃油价格为418美元/吨,载货吨数为75000吨,佣金率为2.5%。如本航次停港时间为72小时,装卸时间为12小时/港,固定租金为12000美元/天。本次航行的营
交通建设项目次生环境影响评价的空间范围包括()。
随机试题
对于诊断慢性胰腺炎最有意义的是
IHE的中文含义是
估算机器设备的实体性贬值主要有哪三种方法?
仲裁裁决经双方当事人签收后,即发生法律效力。()
某元件与理想电压源并联,其等效关系为该理想电压源。()
近年来,互联网技术从各个层面渗入产业发展,____________各类新型商业模式。互联网未来更大的价值挖掘,将是全方位____________包括生产、交易、流通、消费在内的全产业链条,使这些行业与互联网有机融合,发生乘数效应,甚至带来产业_______
人工智能热度不减,伴随着《西部世界》的热播,科技圈对机器人翻译能力的热议,人们的面孔上________了兴奋和恐惧两种表情:兴奋是因为新技术会________出新的行业、机会、生活形态。恐惧是因为似乎每个人未来的饭碗都被人工智能的阴影所笼罩。填入画横线部分
在2013年中国足球超级联盟中,北京国安队在15轮的主场比赛中取得了9胜6平0负的战绩,而在15轮的客场比赛中取得了5胜3平7负的战绩。这种战绩差别从心理学角度可以称为()现象。
他A所要求B达到C标准很高D,我们难以达到。
A、Surgeonswerenotsureoftheriskofoperation.B、It’sveryhardtofindasuitableorgandonor.C、Humanbodywasnotrecepti
最新回复
(
0
)