首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。 1.遭暴
某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。 1.遭暴
admin
2010-03-12
31
问题
某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。
1.遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
2.给已建分部工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。
4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。
5.因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。
6.由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。
[问题]
1.工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)?
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理(请逐条回答)?
选项
答案
1.工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作: (1)进行调查、取证; (2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立; (3)分清责任,认可合理索赔; (4)与施工单位协调,统一意见; (5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。 2.不可抗力风险承担责任的原则: (1)工程本身的损害由业主承担; (2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用; (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担; (4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担; (5)工期给予顺延。 针对索赔报告中的各项要求的处理方法: 第1条,经济损失由双方分别承担,工期延误应予签证顺延; 第2条,工程修复、重建18万元工程款应由业主支付; 第3条,索赔不予认可,由施工单位承担; 第4条,索赔不予认可,由施工单位承担; 第5条,认可顺延合同工期8天; 第6条,清理现场费用由业主承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nwhu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料: 某桥梁3号墩为桩承式结构,承台体积约为200m3,承台基坑开挖深度为4m,原地面往下地层依次为:0~50cm腐殖土,50~280cm粘土,其下为淤泥质土,地下水位处于原地面以下l00cm。 根据该桥墩的水文地质,施工单位在基坑开
背景材料: 某桥基础为6根2.0m的桩基,桩长20m,地质条件如下:原地面往下依次为粘土、砂砾石、泥岩,承包人拟选用冲爪钻成孔。采用导管法灌注水下混凝土,导管使用前进行了水密试验,为防止导管沉放过程中接触钢筋笼,导管居中后快速沉放,并将导管底部沉放到距
背景材料: 某高速公路隧道施工项目是双洞隧道。其中左洞(起止桩号K3+300~K4+200),右洞(起止桩号K3+250~K4+300)穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构;采用新奥法钻爆施工。两洞口处设有明洞,边坡比较稳定。隧道洞身
背景材料: 为规范公路工程施工招标投标活动,保证公路工程施工质量,维护招标投标活动各方当事人合法权益,《公路工程施工招标投标管理办法》中明确指出:公路工程施工招标分为公开招标和邀请招标。 采用公开招标的,招标人应当通过国家指定的报刊、信息网络
在斜拉桥钢筋混凝土索塔施工中,索塔的倾斜度要求是()。
1.背景材料:某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm×30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。2.问题:
普通钢筋焊接时,低于()时,不得施焊。
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中,室内地面采用地面砖镶贴,吊顶工程部分采用木龙骨,室外部分墙面为铝板幕墙,采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板,其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中,发生如下事件:事件一:因木龙骨为甲供材料,施
住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的,应当经()提出设计方案。
背景某综合楼框架结构,12层,其中首层大堂,建筑面积1200m2,其室内装饰装修做法见表1A422022-2。问题该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统,消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积360m2的歌舞厅,其吊顶材料选用的纸面石膏板,
随机试题
王维《山居秋暝》:___________,清泉石上流。
流产的临床特点是
施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是()。
下列有关信用期限的表述中,正确的有( )。
下列审计程序中,每次审计都必须实施的是()。
包装标准主要包括:包装基础标准、包装材料标准、包装容器标准、包装技术标准、产品包装标准及相关标准。
现有一个无限容积的空杯子,先加入1克酒精,再加入2克水,再加入3克酒精,再加入4克水,……,如此下去,问最终杯子中酒精溶液浓度为多少?()
某果农要用绳子捆扎甘蔗,有三种规格的绳子可供使用:长绳子1米,每根能捆7根甘蔗;中等长度绳子0.6米,每根能捆5根甘蔗;短绳子0.3米,每根能捆3根甘蔗。果农最后捆扎好了23根甘蔗。则果农总共最少使用多少米的绳子?()
如果想知道新加入的预测变量是否最能解释尚未被解释的因变量的变异性,应当选择什么指标?请简单描述一下该指标的含义。
Withthesteadyincreaseintheamountofleisuretimethatpeopleenjoytoday,theimportanceofbusinessesthatdealwithleis
最新回复
(
0
)